履約保證金承諾書（精選19篇）

　　在現(xiàn)實社會中，承諾書對我們的作用越來越大，承諾書具有完全自愿的特點。為了讓您在寫承諾書時更加簡單方便，下面是小編整理的履約保證金承諾書（精選19篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

　　履約保證金承諾書 1

　　甲方：

　　乙方：

　　本履約保證金合同由雙方于 年 月 日在 市訂立。

　　為了明確雙方權利、義務，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條 鑒于甲方與乙方于 簽署了 施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

　　第二條 保證范圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質量達不到標準時應向甲方支付的`違約金或賠償?shù)膿p失。

　　第三條 保證金額

　　乙方應當按照中標合同總金額的 %，金額：大寫人民幣 元(￥ )作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的合同預付工程款中扣除。

　　第四條 保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因建設工程施工合同應向甲方支付的違約金或損失賠償額。

　　第五條 保證期間自本合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格后 7日內。保證期滿乙方如約履行建設工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金(無息)劃回乙方賬戶。

　　第六條 乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應向乙方提供有利于建設工程施工合同支付的資金證明。

　　第七條 爭議的解決

　　本合同適用中華人民共和國有關法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭議、糾紛，有關各方首先應協(xié)商解決;協(xié)商無法解決時，雙方同意在項目建設工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條 生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。

　　第九條 其他 本合同一式貳份，具有相同法律效力。甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人或授權代理人(簽字)： 法定代表人或授權代理人(簽字)：

　　履約保證金承諾書 2

　　本保證金作為(投標人名稱)(承包人)就項目(招標編號： )所簽定合同的履約保證金。履約保證金額(大寫)。

　　1、承包人未能忠實地履行所有合同文件的規(guī)定和雙方此后可能作出的并同意的修改、補充和變動，包括更換或修補發(fā)包人認為有缺陷的'貨物或建筑物(以下簡稱“違約”)，只要發(fā)包人確定，無論承包人有何反對，發(fā)包人將從上述金額中扣除。

　　2、履約保證金項下的任何支付應為免稅和凈值，無論從任何人以何種理由提出扣減現(xiàn)在或未來的稅費、費用或扣款，均不能從履約保證金中扣除;

　　3、履約保證金構成承包人無條件的，不可撤消的直接義務;

　　4、承包人保證在收到中標通知書的同時，向發(fā)包人提交履約保證金。履約保證金金額為合同價格的百分之五(5%)。履約保證金將在工程竣工并經(jīng)有關部門驗收合格并簽署書面合格報告后的三十(30)日內，其余額退回給承包人，不計利息。

　　5、履約保證金應為銀行支票、匯票或現(xiàn)金。

　　6、如果此時存在合同爭端并且未能解決，那么履約保證金有效期應延長到上述爭端最終解決且理賠完畢后終止。

　　投標人名稱(承包人)：

　　公章：

　　銀行賬號：(包括開戶行地址、電話等)

　　開戶行地址：

　　開戶行電話：

　　法定代表人或授權代表(簽字)：

　　年 月 日

　　履約保證金承諾書 3

　　本保證金作為 河南泰匯建筑工程有限公司 (投標人名稱)就 平輿縣陽城等四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地整治項目(二期)工程施工 項目(招標編號：2015-gc-g-026)所簽定合同的履約保證金。履約保證金額 中標金額的10% 。

　　1、承包人保證在收到中標通知書的`同時，向發(fā)包人提交履約保證金。履約保證金金額為合同價格的百分之十(10%)。履約保證金將在工程竣工并經(jīng)有關部門驗收合格并簽署書面合格報告后的三十(30)日內，其余額退回給承包人，不計利息。

　　2、履約保證金應為轉賬或現(xiàn)金。

　　3、如果此時存在合同爭端并且未能解決，那么履約保證金有效期應延長到上述爭端最終解決且理賠完畢后終止。

　　4、未經(jīng)發(fā)包人同意，不得更換項目經(jīng)理和技術負責人。假如更換未經(jīng)批準，將從履約保證金中扣除違約金。更換項目經(jīng)理扣除10000元違約金。更換技術負責人扣除5000元違約金。

　　投標人名稱(承包人)： (單位公章)

　　銀行賬號：

　　開戶行地址：

　　開戶行電話：

　　法定代表人或授權代表： ( 簽 字 ) 年 月 日

　　履約保證金承諾書 4

____公司：

　　本保證金作為承包人就____工程施工項目所簽定合同的履約保證金。履約保證金額為合同價格的10%。

　　1、承包人未能忠實地履行所有合同文件的規(guī)定和雙方此后可能作出的'并同意的修改、補充和變動，包括更換或修補發(fā)包人認為有缺陷的貨物或工程缺陷（以下簡稱“違約”），只要發(fā)包人確定，無論承包人有何反對，發(fā)包人將從上述金額中扣除；

　　2、履約保證金項下的任何支付應為免稅和凈值，無論任何人以何種理由提出扣減現(xiàn)有或未來的稅金、費用或扣款，均不能從履約保證金中扣除；

　　3、履約保證金構成承包人無條件的，不可撤消的直接義務；

　　4、履約保證金的有效期在工程竣工并經(jīng)有關單位驗收合格后三十（30）天內，其保證金余額由遼寧人民廣播電臺退回給承包人，不計利息；但如果此時存在合同爭端并且未能解決，那么履約保證金有效期應延長到上述爭端最終解決且理賠完畢后終止。

　　5、我公司保證在收到中標通知書的3日內向發(fā)包人提交履約保證金。

　　6、我公司如未按招標文件的規(guī)定交納履約保證金，將自愿放棄中標項目及投標保證金。

___

20__年__月__日

　　履約保證金承諾書 5

致投標人公司:

　　我公司決定參加貴方工程招標編號:工程的競標，并完全接受貴方招標件“投標人須知”中的所以內容。為此，我公司做出如下承諾:

　　1、一旦我公司中標，我公司同意按照貴方“投標人須知”確定的原則以及《上海市建設工程施工合同》示本、招標件合同專用條款及補充條款的約定，于接到貴方中標通知書5日內(不能或拒絕按招標件的'要求)與貴方簽訂固定綜合單價的"工程施工合同。

　　2、一旦我公司中標，我公司保證在確保本工程按期完成。

　　3、一旦我公司中標，我公司保證工程施工質量達到國家和上海市現(xiàn)行標準及規(guī)程規(guī)合格標準的要求。

　　4、一旦我公司中標，我公司保證嚴格按照施工組織設計，3日內組織人力、機械和材料進場施工，合理安排各工種、工序的銜接，確保工程安全和明施工。

　　5、一旦我公司中標，我公司保證嚴格遵守執(zhí)行國家和當?shù)氐挠嘘P法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)性件的規(guī)定，決不掛靠、或對工程進行轉包和分包。

　　6、一旦我公司中標，我公司保證對于工程施工中(因設計變更、修改等)增減項目，嚴格按照投標人須知中的有關規(guī)定，按時編制增減預算報貴方審核，并保證接受貴方要求完成變更或增加的所有工程內容。

　　7、我公司保證在投標書遞交同時向貴方繳納本投標承諾書，并遵守本承諾書的條款。

　　8、我公司若違反上述承諾之一的，愿承擔一切責任并接受貴方的任何經(jīng)濟處罰。

　　法定代表人或授權委托人(簽字):

承諾人(蓋章):

　　20__年2月16日

　　履約保證金承諾書 6

　　經(jīng)認真閱讀編號為2013P16地塊的拍賣出讓文件，我方知悉必須按《2013P16地塊國有建設用地使線用權拍賣出讓須知》中關于履約保證金支付的要求，

　　在2013年12月20日前向廈門市思明區(qū)人民政府繳交2013P16地塊履約保證金，履約保證金金額為人民幣1億元。

　　如競得本地塊國有建設用地使用權，我方承諾按切照貴局的'要求在2013年12月20日前按時付清相應金額的履約保證金。一旦違反前述承諾，則我方無條件同意貴局取消我方競得資格，同時不要求返還本地塊剪的競買保證金。

　　特此承諾。

　　申請人：（加蓋公章）

（法定代表人（或授權委托代理人）簽名：

　　申請日期： 年 月 日

　　履約保證金承諾書 7

　　申請人：有限公司請求事項：

　　請求貴院退還申請人預交的幾審案件受理費元（大寫為人民幣 元）。

　　事實與理由：

　　申請人與被申請人財產損害賠償糾紛一案，申請人預交幾審案件受理費元（大寫為人民幣 元）�，F(xiàn)貴院已作出（20__）__民終___號民事裁定書，裁定退回上述人預交的`幾審案件受理費元（大寫為人民幣 元）。故申請人申請貴院退還申請人預交幾審案件受理費元（大寫為人民幣 元）。

　　申請人收取退回案件受理費的賬戶如下：開戶行：中國__銀行__支行賬號_________________戶名：_______________電話：__________此致

　　__市__人民法院

　　申請人：___________________

　　履約保證金承諾書 8

　　在 (招標編號： )招標活動中，如果我們公司有幸中標，我公司承諾我們公司應交納的有關稅金由業(yè)主代扣代繳給朝陽市稅務部門。

　　投標人名稱(承包人)： 公章：

　　法定代表人或授權代表(簽字)：

　　年 月 日

　　履約保證金承諾書 9

　　致：

　　我單位參加了貴方組織的項目編號為0633-154012113001的項目投標并遞交了形式為 的投標保證金 元，在此我方承諾如下：

　　1、如果招標文件投標人須知前附表規(guī)定由中標人支付招標代理服務費且我單位中標，我們將按照規(guī)定在中標后一周內繳納招標代理服務費。

　　我方承諾，如我單位未按規(guī)定繳納招標代理服務費，貴方可從我單位提交的投標保證金 內扣除該筆款項。

　　2.如果招標文件投標人須知前附表未規(guī)定由中標人支付招標代理服務費，我單位投標保 證金請按下表賬戶信息退還。

　　3、如果我單位未遵守招標文件有關投標保證金的規(guī)定，貴方可以沒收我單位投標保證金。 投標人名稱(蓋章)：

　　投標人授權代表(簽字)

　　日期： 年 月 日

　　說明：

　　1、為保障資金安全，上述賬戶不能為私人賬戶。

　　2、如因上述賬戶信息有誤或賬戶信息變更未及時通知導致投標保證金無法退還或丟失等可能產生的一切后果由投標人自行負責。

　　3、如投標人未及時收到退回款項，請與廣西機電設備招標有限公司財務部聯(lián)系。

　　注：

　　1、此承諾書不允許裝訂入投標文件中，應按投標人須知的規(guī)定密封標記并放入開標一覽表及投標保證金單獨封裝的`信封中。

　　2、未提供此承諾書而導致退保延誤的，其后果由投標人自行承擔。

　　履約保證金承諾書 10

___公司：

　　貴司就招標人(用戶名稱)組織的(項目名稱)招標活動參加投標，投標時間為__年_月__日，投標有效期天。根據(jù)編號為(招標文件編號)的招標文件相關規(guī)定，貴司支付投標保證金為元。

　　根據(jù)上述招標文件約定：

　　(相關招標文件關于退還保證金的規(guī)定，包括中標和落標情況投標保證金退還的.規(guī)定，注明條款編號)

　　為保證貴司本項目投標活動的順利履行，我司作為本項目的代理商，承諾若招標人未能按照相關規(guī)定及時(最晚不遲于__年__月__日)退還投標保證金的，該筆投標保證金由我司于十個工作日內支付給貴司。

　　承諾人：(及蓋章)

　　日期：__年_月__日

　　承諾人：

　　__年__月__日

　　履約保證金承諾書 11

　　根據(jù)《旅行社條例》規(guī)定，旅行社(經(jīng)營許可號)須依法繳納萬元人民幣(金額大寫：)的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協(xié)議(編號為)，我行作出如下承諾，保證申請人支付：

　　1、申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權益，經(jīng)旅游行政管理部門查證屬實，須賠償旅游者的損失。

　　2、申請人因解散、破產或者因其他原因造成旅游者預交旅游費損失。

　　3、按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的裁決，申請人須賠償旅游者的'損失。

　　4、如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明文件的5個工作日內，在擔保額度內履行擔保義務。

　　本擔保承諾書有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　承諾人：_____

　　_____年_____月_____日

　　履約保證金承諾書 12

　　清理建設領域工程款和農民工工資工作，事關人民群眾切身利益，事關社會公平正義，事關社會和諧穩(wěn)定，事關經(jīng)濟和社會發(fā)展全局。為維護建設市場秩序，構建行業(yè)自律環(huán)境，提高社會公德力和企業(yè)誠信度，

　　在工程建設中，我們承諾：

　　一、嚴格按照《建筑法》等法律、法規(guī)進行工程建設活動，保證：

　　1、本工程建設資金到位率符合規(guī)定要求；

　　2、嚴格按照批準的項目建設規(guī)模、內容、標準進行建設；

　　3、按規(guī)定招標發(fā)包，不將工程肢體發(fā)包或發(fā)包給不具有相應資質的組織或個人；

　　4、按照《承包合同》約定，及時、足額支付工程預付款，進度款；

　　5、按照《建設工程價款決算辦法》規(guī)定，按時完成工程結算審計（審核），并按有關規(guī)定和合同約定及時與施工企業(yè)結清工程價款。

　　二、認真履行建設（開發(fā)）單位在清欠工作中的`責任和義務，保證：

　　1、對施工企業(yè)農民工工資支付承擔監(jiān)管責任，監(jiān)督、檢查、督促施工企業(yè)及時、足額支付農民工工資；

　　2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款，導致施工企業(yè)停工并因此造成的工期延誤和施工企業(yè)損失，我單位承擔全部責任；

　　3、施工企業(yè)拖欠農民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。

　　三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監(jiān)督，若發(fā)生因我單位違

　　反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的，我單位承擔全部責任，并無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資，并自愿接受縣清欠辦，縣建設局的處罰。

　　承諾人：

　　單位（章）：

　　法定代表人（簽字并蓋章）：

　　辦公電話/手機/信箱：

　　經(jīng)辦人姓名/職務：

　　辦公電話/手機：

　　監(jiān)督單位：

　　縣清欠辦（章）

　　年 月 日

　　注：本承諾書一式兩份，建設（開發(fā)）單位和縣清欠辦各留存一份

　　履約保證金承諾書 13

馬鞍山市公共資源交易中心：

　　我單位____________(單位名稱)于_______年_______月_______日參加______________(工程名稱)投標，為第_______中標候選人，現(xiàn)對該評標結果無異議，并保證不投訴，且繼續(xù)履行第_______中標候選人的相關權利和義務，特申請該項目投標保證金______________萬元整(小寫：______________萬元)退還至我單位基本賬戶。

　　戶名：_______

　　基本賬戶開戶行：______________

　　帳號：_____________________

　　單位名稱：______________(公章)

　　_______年_______月_______日

　　履約保證金承諾書 14

　　清理建設領域工程款和農民工工資工作，事關人民群眾切身利益，事關社會公平正義，事關社會和諧穩(wěn)定，事關經(jīng)濟和社會發(fā)展全局。為維護建設市場秩序，構建行業(yè)自律環(huán)境，提高社會公德力和企業(yè)誠信度， 在 工程建設中，我們承諾：

　　一、嚴格按照《建筑法》等法律、法規(guī)進行工程建設活動，保證：

　　1、本工程建設資金到位率符合規(guī)定要求；

　　2、嚴格按照批準的項目建設規(guī)模、內容、標準進行建設；

　　3、按規(guī)定招標發(fā)包，不將工程肢體發(fā)包或發(fā)包給不具有相應資質的組織或個人；

　　4、按照《承包合同》約定，及時、足額支付工程預付款，進度款；

　　5、按照《建設工程價款決算辦法》規(guī)定，按時完成工程結算審計（審核），并按有關規(guī)定和合同約定及時與施工企業(yè)結清工程價款。

　　二、認真履行建設（開發(fā)）單位在清欠工作中的.責任和義務，保證：

　　1、對施工企業(yè)農民工工資支付承擔監(jiān)管責任，監(jiān)督、檢查、督促施工企業(yè)及時、足額支付農民工工資；

　　2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款，導致施工企業(yè)停工并因此造成的工期延誤和施工企業(yè)損失，我單位承擔全部責任；

　　3、施工企業(yè)拖欠農民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。

　　三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監(jiān)督，若發(fā)生因我單位違

　　反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的，我單位承擔全部責任，并無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資，并自愿接受縣清欠辦，縣建設局的處罰。

　　承諾人：

　　單位（章）： 法定代表人（簽字并蓋章）：辦公電話//信箱： 經(jīng)辦人姓名/職務：

　　辦公電話/：

　　監(jiān)督單位：

　　縣清欠辦（章）

　　年 月 日　　

　　履約保證金承諾書 15

　　投標保證金提前退還承諾書福建龍巖稀土工業(yè)園開發(fā)建設有限公司(招標人)：

　　福建省建審工程項目管理咨詢有限公司(招標代理單位)：根據(jù)《福建省招標投標條例》及《福建龍巖稀土工業(yè)園白泥坑涵洞二期工程施工招標文件》(招標項目編號：(20__)建審龍招字第005號)規(guī)定，招標人應當在發(fā)出中標通知書后的五日內，將投標保證金退還中標候選人以外的投標人。由于我單位屬招標人公布的中標候選人以外的投標人，現(xiàn)因資金周轉較為困難，為此，特要求將我公司提交的福建龍巖稀土工業(yè)園白泥坑涵洞二期工程的投標保證金人民幣(大寫)壹拾叁萬元(小寫：130000.00元)于開標后予以提前退還，我單位在你們退還投標保證金后依照本工程施工招標文件規(guī)定繼續(xù)履行下列投標擔保承諾：

　　本承諾書聲明：我單位在本工程投標過程中，且在本工程施工招標文件規(guī)定的投標保證金退還期限內被有關部門調查如有違法行為，致使我單位投標保證金應當被沒收時，我單位保證在收到?jīng)]收投標保證金通知之日起3天內按上述退還的投標保證金金額向你們繳納沒收的`投標保證金。否則，除應當繳納投標保證金本金外，還應當按照商業(yè)銀行同期貸款利率上浮百分之二十支付資金占用費。

　　投標單位：(蓋章)

　　法定代表人：(簽字或蓋章)

　　__年_月_日

　　注：中標候選人以外的投標人若需提前退還投標保證金時應提供此承諾書;中標候選人的投標保證金不得提前退還。

　　承諾人：___

　　__年_月_日

　　履約保證金承諾書 16

旅游局：

　　根據(jù)《旅行社條例》規(guī)定，__旅行社(經(jīng)營許可號)須依法繳納__萬元人民幣(金額大寫：__ )的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協(xié)議(編號為__)，我行作出如下承諾，保證申請人支付：

　　1、申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權益，經(jīng)旅游行政管理部門查證屬實，須賠償旅游者的損失。

　　2、申請人因解散、破產或者因其他原因造成旅游者預交旅游費損失。

　　3、按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的裁決，申請人須賠償旅游者的'損失。

　　4、如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明文件的5個工作日內，在擔保額度內履行擔保義務。

　　本擔保承諾書有效期自__年__月__日起至__年__月__日止。

　　承諾人：__

　　__年__月__日

　　履約保證金承諾書 17

致：上海三菱電梯有限公司分公司

　　貴司就招標人(用戶名稱)組織的(項目名稱)招標活動參加投標，投標時間為____年__月__日，投標有效期天。根據(jù)編號為(招標文件編號)的招標文件相關規(guī)定，貴司支付投標保證金為元。

　　根據(jù)上述招標文件約定：

　　(相關招標文件關于退還保證金的規(guī)定，包括中標和落標情況投標保證金退還的規(guī)定，注明條款編號)

　　為保證貴司本項目投標活動的.順利履行，我司作為本項目的代理商，承諾若招標人未能按照相關規(guī)定及時(最晚不遲于____年__月__日)退還投標保證金的，該筆投標保證金由我司于十個工作日內支付給貴司。

　　承諾人：___

　　__年_月_日

　　履約保證金承諾書 18

_公司：

　　茲有。身份證號：。鄭重承諾如下：

　　一、于__年__月__日從(需填匯款人戶名：開戶行：賬號：)打入貴公司(需填匯入行開戶行：比如建行)賬戶的資金(需填匯入的大寫金額：比如壹拾萬元整)，是用于(需填具體項目名稱)工程項目的投標。

　　二、該資金屬自愿打入貴公司的'，如果有違法違紀行為或其他風險因素，致使_公司停牌、信用受損以及投標保證金被沒收等風險，由我單位(或個人)承擔所有損失，不得以任何理由向貴公司主張權利索取該筆資金。

　　三、如果是低價中標、中標后不愿簽訂合同等因素造成公司放棄該項目，所有損失與貴公司無關。由我單位(或個人)承擔保證金的損失及相關的全部費用。

　　(以下無正文)

　　承諾單位(人)：

　__年__月__日

　　履約保證金承諾書 19

___旅游局：

　　根據(jù)《旅行社條例》規(guī)定， ___旅行社(經(jīng)營許可號___ )須依法繳納___ 萬元人民幣(金額大寫：___ )的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協(xié)議(編號為 )，我行作出如下承諾，保證申請人支付：

　　1、 申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權益，經(jīng)旅游行政管理部門查證屬實，須賠償旅游者的損失。

　　2、 申請人因解散、破產或者因其他原因造成旅游者預交旅游費損失。

　　3、 按照人民法院的.判決、裁定或仲裁機構的裁決，申請人須賠償旅游者的損失。

　　4、 如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明文件的5個工作日內，在擔保額度內履行擔保義務。

　　本擔保承諾書有效期自___ 年 ___月___ 日起至 ___年___ 月___ 日止。

承諾人：___

　　__年_月_日

【履約保證金承諾書】相關文章：

合同履約保證金承諾書怎么寫11-09

退履約保證金申請書07-10

履約承諾書02-14

履約承諾書范文06-14

履約承諾書(15篇)06-22

履約承諾書（通用12篇）08-30

履約承諾書范文（通用14篇）11-05

土地競買保證金承諾書08-26

消防工程履約承諾書（精選8篇）12-26

履約保函范本03-12