精選房屋合同模板匯編5篇

　　在不斷進步的社會中，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的房屋合同5篇，歡迎大家分享。

房屋合同 篇1

　　業(yè) 主（以下稱甲方）：

　　承建方（以下稱乙方）：

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：房屋建筑工程（以下稱本合同工程）

　　工程地點：

　　工程結構：

　　建筑面積：

　　二、工程承包形式 包工不包料。

　　三、工程承包范圍

　　承包范圍：本合同工程項目的施工、完工、缺陷修復和保修期內(nèi)的保修。本房屋工程項目包括：

　　1、甲方將房屋建筑工程承包給乙方（含平整、基礎、框架柱、梁、墻體、樓梯、現(xiàn)澆樓面和地面、架模、拆模、澆筑、做地平、安裝落水管道、內(nèi)墻粉刷、外墻立面、屋面和衛(wèi)生間防水、門前臺階、化糞池、水電施工敷設、內(nèi)外裝修等）。

　　2、未提及部分甲乙雙方協(xié)商解決。

　　四、工程期限

　　1、本合同乙方進場時間為 年 月 日，整個工程在 年月 日之前完成，合同工期共 個月。

　　2、本條款所規(guī)定的合同工期，是指合同內(nèi)的工程實體通過竣工驗收的時間。

　　3、乙方必須采取一切措施保證如期達到，不允許延誤。如甲方認為整個工程或部分工程的進度太慢，不能滿足確保關鍵工期的要求，甲方可指示乙方加快進度或修改原施工計劃。乙方不得因此而向甲方提出任何的補償。

　　4、乙方必須按甲方要求，在開工前作出實施性施工組織設計和各分部分項工程的進度計劃報甲方審批。經(jīng)過批復的實施性施工組織設計和進度計劃將作為本合同書的一部分。

　　5、甲方保留對工程暫時停工的權利，乙方不應拒絕。

　　五、工程質量

　　1、工程質量標準：國家質量檢驗評定標準及本合同條款的有關約定。

　　2、乙方按圖紙施工，如出現(xiàn)質量不合格，由乙方按照市場價格賠償甲方。

　　3、無論甲方是否進行并通過了各項檢驗，均不解除乙方對自己承包的工程的質量所負責任，除非質量問題是由于甲方的原因引起，而此類質量問題乙方必須及時通知甲方。

　　4、無論工程材料是由否有甲方供應，均不解除乙方所負的工程全面質量的責任，乙方應該對各種材料、器材、設備按規(guī)范進行檢查，拒絕不符合要求的材料、器材、設備用于工程。因質量不合格造成的一切經(jīng)濟損失由乙方負責。

　　六、工程價款

　　1、本合同價費用為完成本合同工程項目的不含材料費用的其他全部費用。本工程造價 元/㎡，結算以實際施工面積為準。

　　2、合同價包括了合同規(guī)定的明確和隱含的全部責任，以及為工程的正確施工、試驗、檢驗、維護、保養(yǎng)、完工和修補缺陷所需的全部有

　　關事項和物品（不含用于本工程的材料費）。

　　3、合同價包括了合同規(guī)定的勞務、施工機械工具、制造、運輸、安裝、試驗、調(diào)試、測試、維護、管理、利潤、稅金及合同包含的所有風險、責任、權利、義務等所應有的費用。

　　4、在合同履行過程中，甲方提出的任何建議、方案、要求，不管乙方是否采納，乙方不得提出任何追加費用的要求。除非因甲方要求而引起規(guī)模、標準變化而引起的費用變化可由雙方協(xié)商進行合同費用調(diào)整外，其余一切情況合同費用均不作任何調(diào)整。

　　5、除非合同中另有規(guī)定以外，合同價適用于合同文件中規(guī)定或包括的任何項目的任何實施方法，乙方不得因施工方法不同或改變施工方法而提出任何追加費用的要求。

　　6、乙方采用的任何施工方案和技術措施均應得到甲方的批準和認可。如乙方的`施工方案和技術措施未得到甲方批準，由此引起的費用、后果均由乙方負責。

　　七、工程付款方式

　　1、合同簽訂時預付 元。

　　2、施工到±0。00米，驗收合格后，付 元。

　　3、施工到一層板澆灌結束，驗收合格后，付 元。

　　4、施工到二層板澆灌結束，驗收合格后，付 元。

　　5、施工到三層板澆灌結束，驗收合格后，付 元。

　　6、工程竣工驗收后，付 元。 工程完工后暫扣總合同款的5%為質量保證金，期滿付清。

　　八、安全、文明施工

　　1、施工中乙方應安全、文明施工，遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。

　　2、乙方應對工地施工的所有人員進行安全教育，對每一項工序進行安全技術交底，對施工人員進行人身保險投保，發(fā)放安全防護用品等，配備專職安全員。

　　3、因乙方原因發(fā)生的一切不安全責任事故，包括對工地周圍過路行人車輛的可能發(fā)生的傷害事故，全部由乙方承擔一切損失，甲方概不負責。

　　九、質量保修

　　1、根據(jù)《房屋建筑工程質量保修辦法》明確的房屋建筑工程的最低保修期限，本合同約定本工程在正常使用條件下，地基基礎工程和主體結構工程保修期限30年；屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏保修期限為5年；保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。

　　2、未明事項，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規(guī)定進行。

　　十、甲方責任

　　1、提供圖紙，保證供應施工所需材料。

　　2、按時支付工程進度款。

　　3、解決圖紙不明地方。

　　十一、乙方責任

　　1、乙方所需機械、工具、模板及鐵絲、釘子等低價易耗品由乙方自己提供，生活自理。

　　2、嚴格按照設計圖紙和國家相關規(guī)范標準要求進行施工，如圖紙不明白的地方提前提出，確保工程按質按時完成。

　　3、每道工序完成后及時通知甲方進行驗收，驗收合格后進行下道工序。 十二、延期及違約責任

　　1、由于乙方的原因造成工程延期的，乙方必須向甲方支付誤期賠償費，甲方可從應向或即將向乙方支付的任何金額中扣除此項賠償費。此賠償費的支

　　付并不能解除乙方應完成工程的責任或合同規(guī)定的其他責任。

　　2、本合同誤期賠償費每天按合同價的5％計算，由乙方向甲方支付。

　　3、甲方按照合同約定及甲方的工作內(nèi)容進行付款和供應材料，若違約，除乙方不負違約責任外，甲方應向乙方付違約金5000元。

　　十三、材料、設備的采購、供應和保管

　　1、甲方負責本合同所有材料、設備的采購和供應，乙方有義務為甲方的材料、設備的采購提供協(xié)助、指導和搬運。

　　2、乙方除在施工組織設計中給出甲方采購的材料、設備供貨計劃外，還應在施工過程中提前提出材料、設備的采購的通知。

　　3、施工過程中，乙方要節(jié)約用料，必須按照圖紙及規(guī)范嚴格下料，如出現(xiàn)驗收不合格導致的返工，所需材料及工費由乙方負責。乙方要做到工完料盡場地清，如出現(xiàn)余料各品種超過200kg，由乙方自負損失。

　　4、工地交貨的材料、設備由乙方負責保管。甲方無論何時均不對乙方的施工機具、設備、臨時設施的損失或損壞承擔任何責任。

　　十四、其他事項

　　1、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文本視為本合同的組成部分。

　　2、雙方自愿共同遵守本合同，各自履行合同責任，如一方違約，應支付給對方10000。00元的違約金。

　　3、甲方支付給乙方的合同款，乙方必須盡快支付給工人，不得挪用，如造成人工工資問題，甲方一概不負責任，后果由乙方自負。

　　4、未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

　　十五、合同生效

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。雙方簽字后生效。 合同訂立時間：年月 日

　　合同訂立地點：

　　甲方： 乙方：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　住所：住所：

　　電話： 電話：

房屋合同 篇2

　　甲方；

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)議以全承包的形式修建磚混結構的一樓一底的平房屋。一幢（外加廚房、豬圈）。以每平方米60%計算，具體商議如下：

　　一、甲方負責修建房屋的場地平整、基窩和地梁的開挖、回填、運輸材料的道路暢通，提供乙方的水電、住宿、做飯的場地等。

　　二、甲方負責給乙方約定的預期款按時到位，隨時檢查乙方的施工質量和安全工作。

　　三、乙方負責從地梁起到房屋封頂，具體如下：

　　1、乙方負責地梁鋼筋混凝土，正、負、零上的砌磚，內(nèi)外粉水，外墻瓷磚，支模，鋼筋混凝土，一樓階沿水泥地板。

　　2、乙方負責房頂?shù)呐潘�管道安裝。廁所的排污管道和線澆板電線管預埋。

　　3、門窗要求：1樓的門以每道500。00元的價格計算，二樓的進戶門以500元/道計算，窗戶按160元/㎡的標準。

　　4、質量要求：主體要求：墻體平整、垂直，現(xiàn)澆板平整光潔，鋼筋混凝土達標。

　　5、安全要求：乙方在施工中隨時注意安全，若出現(xiàn)安全事故由乙方自己負責（天災和不可抗拒的情況除外）。

　　6、乙方必須在基礎完工后，4—5月內(nèi)安全、質量達標的情況下，完成所有工程項目。

　　其它事宜：沼氣由甲方負責施工，乙方負責所有材料。

　　付款方式：自雙方合同形成后，甲方付給乙方拾萬元，一樓主體完工后付伍萬元，二樓封頂后付給乙方伍萬元，三樓伍萬元，余下部分，甲方驗收質量合格后全部付清所有款項。

　　最后，在施工中，如甲方在房間或其他有所改變和設計，由甲乙雙方協(xié)商處理。

　　以上協(xié)議甲乙雙方必須共同遵守，如一方違約，將付給對方所有款項的5%的違約金。

　　以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　二0xx年二月十四日

房屋合同 篇3

　　甲 方 (賣方) ： 乙 方 (買方) ：

　　身 份 證 號 ： 身 份 證 號 ：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙、雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，雙方就房屋買賣合同達成如下協(xié)議：

　　第一條 房屋基本情況：

　　1、 甲方有位于

　　的商品房壹套(以下簡稱該房)，該房建筑面積(權證登記面積)為 平方米，房屋所有權證號為 柳房權證字第 號，該房產(chǎn)權屬所有。

　　2、甲方同意將該房屋出售給乙方，乙方同意購買該房。

　　第二條 房屋售價為(RMB： )。

　　第三條 乙方簽約當日向甲方支付元整（RMB： ）

　　作為購房定金，乙方交納定金后，不得借故不買；甲方不得借故不賣和擅自提高或改動價格。

　　第四條 乙方付款方式為付款，首付款元整（RMB： ），貸款（RMB： ）。

　　第五條 甲方應協(xié)助乙方辦理上述房產(chǎn)過戶手續(xù),房產(chǎn)過戶所需稅費由 乙 方支付。

　　第六條 物業(yè)交割：

　　1、甲方應于向乙方移交該房，并保持房屋結構及衛(wèi)生、等配套設施完整。

　　2、甲方應結清在移交前所發(fā)生的水電、衛(wèi)生、物業(yè)管理等各項費用，并協(xié)助乙方辦理以上物業(yè)配套設施過戶手續(xù)。

　　3、 房 產(chǎn) 除 主 體 結 構 外，合 同 項 內(nèi) 其 他 財 產(chǎn) 甲方移交時須保持完整，否則按相應價值直接從房款中扣除。

　　第七條 責任與權利

　　1、甲方保證該房屋產(chǎn)權的真實性與明晰性，沒有權屬糾紛或債權務糾紛。

　　2、甲、乙雙方應簽訂合同的時間到指定地方辦理各項產(chǎn)權手續(xù)領取相關資料。

　　房屋買賣雙方合同(常用)

　　第八條 違約責任：

　　1、 甲、乙雙方均應遵守本合同，若任何一方違約，另一方有權終止本合同，違約方須向另一方賠償違約金 元整。(RMB：。

　　2、 該房屋的產(chǎn)權不真實、明晰，出現(xiàn)權屬糾紛或債權債務糾紛，由此引起的一切責任全部由甲方承擔。

　　3、 如甲方或乙方未按本合同約定的時間內(nèi)辦理房屋產(chǎn)權轉移登記等，由此引起的一切責任由違約方承擔。

　　4、 如甲方不按本合同第七條規(guī)定交割物業(yè)的，乙方有權要求在甲方，應得的款項中予以扣除乙方的實際損失，乙方同時有權要求拒絕。轉付甲方應得的款項，由此引起的一切責任全部由甲方承擔。

　　第九條 補充條款：

　　第十條 其他條款

　　1、 本合同自甲、乙、雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、 修改本合同條款由甲、乙雙方共同簽定補充合約，補充合約與本合同享有同等法律效力。

　　3、 本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解；協(xié)商調(diào)解不成，可 （ ①提交簽定地仲裁委員會仲裁 ②依法向人民法院起訴 ）。

　　4、 本合同一式貳份，甲、乙、雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　代理人： 代理人：

　　聯(lián) 系 電 話 ： 聯(lián) 系 電 話 ：

　　年 月 日 年 月 日

房屋合同 篇4

　　甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行房屋改造及裝修，訂立本協(xié)議，以共同恪守。具體如下： 一、工程地點：

　　二、形式結構：獨棟式式7室2廳1廚3衛(wèi)1車庫 三、工程項目：

　　1、 一層：大廳東半部南墻面拆除及向外擴建至走廊立柱處；車庫屋頂拆除，車庫加高至與一層同高，車庫屋頂現(xiàn)澆，車庫開鑿修砌一個窗口。

　　2、 二層：東南房間南部墻面拆除；東面兩房間中間開鑿修砌一個門洞；北衛(wèi)生間砌墻；原陽臺與大廳之間的門砌墻；西南房間東面墻面在原創(chuàng)處開鑿修砌一個門洞。 3、 房屋屋頂拆除并翻新重建。

　　4、 貼一層大廳、衛(wèi)生間、西北房間、西南房間、車庫（除東北房間外）的地面地磚及墻面

　　墻磚；貼圍墻和車庫外墻墻磚。

　　5、 封6個窗，包括一層：大廳東窗，東北房間東窗、北小窗，西南房間西窗；二層：東南

　　房間東窗，東北房間東窗，西北房間西窗. 6、 建筑垃圾的清理及運輸。

　　四、承包方式：除地磚和墻磚由甲方提供外，其余材料由乙方負責，乙方負責施工。

　　五、質量標準：

　　1、 乙方提供的原材料須滿足質量要求； 2、 施工質量要符合安全要求； 3、 地磚墻磚的裝貼要平整； 4、 不得隨意浪費裝修材料；

　　5、 裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準；

　　6、 在施工過程中因乙方材料及施工原因出現(xiàn)損壞或質量問題，乙方負責無償返工維修； 7、 工程竣工驗收合格后，12個月內(nèi)因乙方材料及施工原因出現(xiàn)質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　8、 須得到雙方認可。

　　六、施工期限：

　　由于是分階段施工，施工期限視具體情況定。

　　七、工程造價：

　　八、付款方式：

　　為確保工程質量，暫扣1000元押金，工程竣工驗收合格后6個月無任何因乙方材料及施工原因出現(xiàn)的質量，押金將全額返還乙方。

　　工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，甲方在三天內(nèi)支付乙方所有費

　　用的80%，6個月后無任何因乙方材料及施工原因出現(xiàn)的質量，甲方支付剩余20%費用。 其它問題：

　　裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。

房屋合同 篇5

　　《中華人民共和國合同法》第一百九十條規(guī)定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務�！钡谝话倬攀�二條規(guī)定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;(二)對贈與人有撫養(yǎng)義務而不履行。

　　20xx年5月老萬夫婦把自己的一處房產(chǎn)贈與了兒子小萬并簽訂了房產(chǎn)贈與合同，合同同時約定：老萬夫婦在其所贈與的房屋內(nèi)有享有居住權，直至去世。雙方將該份贈與合同進行了公證，此后小萬辦理了房屋產(chǎn)權的變更登記，將該房產(chǎn)權屬登記在自己名下。20xx年8月小萬妻子朱某因瑣事與老萬發(fā)生爭吵，并動手與老萬撕扯;老萬打電話報警，此事經(jīng)民警調(diào)解，暫時平息，但雙方從此心存芥蒂。20xx年10月老萬夫婦思來想去，決定把兒子、兒媳一同告上了法庭，要求撤銷他們與兒子之間簽訂的房產(chǎn)贈與合同。

　　【審判】法院經(jīng)審理認為，合法的贈與合同受法律保護。老萬夫婦將其房產(chǎn)贈與兒子小萬，小萬也接受了贈與，雙方簽訂了書面贈與合同，并依法進行了公證、辦理了房屋過戶手續(xù)等相應的權屬變更登記，雙方間贈與合同已經(jīng)成立并生效，非有法定情形，不得撤銷贈與。原告老萬雖遭兒媳朱某的打罵，但朱某并不是該贈與合同的受贈人，根據(jù)合同相對性原理，她的行為不受該合同的約束。贈與合同簽訂后，老萬夫婦一直居住在其所贈與的房屋內(nèi)，原告的證據(jù)不足以證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產(chǎn)權。所以法院作出一審判決：駁回原告訴訟請求。

　　【評析】本案是一起發(fā)生在父母、子女之間的房屋贈與合同糾紛案件，包含著大量的家庭倫理道德因素。承辦法官曾試圖從維護親情、維護和睦家庭的角度出發(fā)，盡力做了大量調(diào)解工作，希望可以妥善化解家庭矛盾。但是，由于原被告雙方情緒對立、矛盾尖銳、意見分歧較大，最終未能實現(xiàn)和解或達成調(diào)解協(xié)議。 《中華人民共和國合同法》第一百九十條規(guī)定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務�！钡谝话倬攀�二條規(guī)定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;(二)對贈與人有撫養(yǎng)義務而不履行;(三)不履行贈與合同約定的義務。同時規(guī)定贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內(nèi)行使。”

　　本案的贈與合同是附義務贈與合同，受贈人小萬的義務是保障贈與人老萬夫婦的居住權。事實上，老萬夫婦亦一直居住在其贈與兒子的房屋內(nèi)。由于家庭瑣事，老萬與兒媳發(fā)生沖突，遭到兒媳朱某打罵，從情理上講，朱某的做法是不對的。但朱某并不是該贈與合同的受贈人，根據(jù)合同相對性原理，她的行為不受該合同約束。原告并未能提供足夠的證據(jù)證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產(chǎn)權。所以，法院判決駁回了原告的訴訟請求。同時，法院在判決書中明確地指出，從道德層面上來講，兩被告作為原告的兒子、兒媳，更應該妥善安排、處理好家庭矛盾，兼顧自己的小家庭生活與照顧好長輩的贍養(yǎng)義務，解決家庭矛盾關鍵在于彼此的體諒與寬容。

【精選房屋合同模板匯編5篇】相關文章：

房屋合同模板（精選17篇）03-24

個人房屋租賃合同模板精選02-17

房屋租賃合同合同模板（精選16篇）03-31

房屋租賃合同模板匯編7篇01-09

房屋出租合同模板_房屋租賃合同03-02

房屋租賃合同模板（精選8篇）03-24

房屋租賃合同模板（精選9篇）03-24

房屋合租合同模板（精選18篇）03-23

房屋建設合同模板（精選6篇）03-22

房屋分租合同模板（精選10篇）03-20