有關(guān)房屋合同模板錦集九篇

　　現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)，我們用到合同的地方越來(lái)越多，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編幫大家整理的房屋合同9篇，希望能夠幫助到大家。

房屋合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方將新秒鎮(zhèn)_____________等私人聯(lián)建房的所有建筑施工工程承包給乙方，具體協(xié)議資料如下：

　　一、承包工程概況

　　工程名稱(chēng)：________________________________

　　地 點(diǎn)： ________________________________

　　建筑承包規(guī)模__________，結(jié)構(gòu)為_(kāi)_____________磚體七層，建筑高度為_(kāi)___________m（具體資料以施工設(shè)計(jì)圖為準(zhǔn)）。

　　二、工程承包資料和范圍

　　主體工程：建筑內(nèi)外墻、屋面工程、房頂工程、鋼筋工程、木工置木模工程、外墻搓沙（不含貼磚）。

　　機(jī)械安裝、水電安裝。

　　乙方承擔(dān)全部建筑所需的一切用具、機(jī)具、板材、跳材、甲方負(fù)責(zé)水、電通，用量費(fèi)用。

　　三、承包單價(jià)

　　1、按建筑規(guī)劃面積計(jì)算，每平方米______元，另______元安全勞保費(fèi)在內(nèi)。

　　2、點(diǎn)工按_________元/天計(jì)算最新房屋建筑承包合同范本最新房屋建筑承包合同范本。

　　四、質(zhì)量要求

　　乙方務(wù)必按照甲方的施工要求，不得浪費(fèi)材料。如有質(zhì)量不貼合造成的`經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方在乙方的承包施工款中扣除，在施工中務(wù)必按照國(guó)家建筑規(guī)范進(jìn)行施工。

　　五、安全職責(zé)

　　1、乙方在施工中務(wù)必注意安全，做好安全防范、措施，嚴(yán)格按照安全操作要求施工，不得違章操作和違章指揮。如在施工中造成施工人員及第三者和本人傷、殘、亡等事故，經(jīng)濟(jì)損失在5000元以?xún)?nèi)，由乙方負(fù)責(zé)，超出保險(xiǎn)公司賠付后剩余金額由甲方承擔(dān)70%，乙方承擔(dān)30%。

　　2、在施工中務(wù)必持續(xù)施工場(chǎng)地清潔，建筑物堆放成型，做到安全禮貌施工，對(duì)工人務(wù)必經(jīng)常進(jìn)行安全質(zhì)量教育，組織工人定期開(kāi)安全質(zhì)量會(huì)，并作好記錄交工地負(fù)責(zé)人和甲方備案。

　　3、乙方務(wù)必服從甲方合理安排。

　　六、工期和付款辦法

　　1、每做兩層按完成的工程量________付款（約120元/㎡），開(kāi)工后不得無(wú)故停工，保證工地上技術(shù)工和小工要有15人以上

　　如有雨天就干雨天的活，總之務(wù)必保證安全和質(zhì)量的原則上提前完工，提前完工獎(jiǎng)給乙方壹仟元整，延誤工期五天扣除壹仟元整，依次計(jì)算。連續(xù)停工10天以上，乙方的租金由甲方承擔(dān)。

　　2、開(kāi)工時(shí)光于_____年___月___日，完工時(shí)光____年___月___日。工程完工后，經(jīng)檢查驗(yàn)收合格后一次性付清人工費(fèi)，并留貳千元保證金。如在一年內(nèi)不出質(zhì)量問(wèn)題，甲方全部退還給乙方。

　　七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后產(chǎn)生法律效力。以上協(xié)商甲、乙雙方共同遵守，雙方均不得違約，本合同工程完工結(jié)算后自然失效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

房屋合同 篇2

　　（）律非購(gòu)字第號(hào)

　　甲方：

　　乙方：xx律師事務(wù)所

　　一、乙方接受甲方的委托，就甲方購(gòu)買(mǎi)房屋所涉法律事宜指派為甲方為承辦律師，為甲方提供房屋買(mǎi)賣(mài)律師陪購(gòu)法律服務(wù)。

　　房屋陪購(gòu)類(lèi)別：

　　1、陪購(gòu)一類(lèi)：律師陪購(gòu)基本服務(wù)，主要服務(wù)內(nèi)容有：

　　1）審查房屋交易的合法性，查驗(yàn)、核實(shí)交易房屋的法定證明文件；

　　2）審查、修改房屋交易合同文本；

　　3）協(xié)助進(jìn)行交易談判，并協(xié)助簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同；

　　4）提供簽約后的免費(fèi)法律咨詢(xún)。

　　2、陪購(gòu)二類(lèi)：律師陪購(gòu)全程服務(wù)，主要服務(wù)內(nèi)容有：

　　1）審查房屋交易的合法性，查驗(yàn)、核實(shí)交易房屋的.法定證明文件

　　2）審查、修改房屋交易合同文本；

　　3）協(xié)助、配合乙方進(jìn)行交易談判，并協(xié)助簽訂發(fā)房屋買(mǎi)賣(mài)合同、中介合同、房屋認(rèn)購(gòu)書(shū)；

　　4）協(xié)助審查辦理公積金貸款，商業(yè)貸款手續(xù)；

　　5）協(xié)助正當(dāng)行使合同權(quán)利，督促交易相對(duì)人履行合同義務(wù)；

　　6）審查房屋交付驗(yàn)收所需的法定文件；

　　7）接受申請(qǐng)辦理房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)登記和交易過(guò)戶(hù)手續(xù)的法律咨詢(xún)

　　8）協(xié)助辦理合同公證、委托公證、繼承公證、贈(zèng)與公證；

　　9）協(xié)助向房屋交易相對(duì)人提出法律交涉，主張合同權(quán)利．

　　3、陪購(gòu)三類(lèi)：律師陪購(gòu)“風(fēng)險(xiǎn)承諾”法律服務(wù)

　　二、 該項(xiàng)服務(wù)是針對(duì)房屋交易合同履行過(guò)程中可能產(chǎn)生的交易風(fēng)險(xiǎn)，以及“投資型”委托當(dāng)事人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)防范意識(shí)而設(shè)置。律師在提供“陪購(gòu)一類(lèi)，律師陪購(gòu)基本服務(wù)”“陪購(gòu)二類(lèi)，律師陪購(gòu)全過(guò)程服務(wù)”的基層上，對(duì)可能存在的交易風(fēng)險(xiǎn)在一定期限內(nèi)進(jìn)行律師“風(fēng)險(xiǎn)承諾”服務(wù)。一旦發(fā)生爭(zhēng)議，由律師免費(fèi)提供包括訴訟、仲裁事務(wù)的全程代理服務(wù)。

　　三、因房屋買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中律師提供的服務(wù)內(nèi)容是購(gòu)房過(guò)程相關(guān)法律服務(wù)，出售方（或買(mǎi)受方）是否具備相應(yīng)主體資格或其他原因?qū)е沦I(mǎi)賣(mài)合同無(wú)法達(dá)成等情況，均不影響服務(wù)內(nèi)容的提供完成。甲方無(wú)故終止合同依約所收代理費(fèi)不予退還。

　　四、有下列情形之一，視為乙方已為甲方完成陪購(gòu)法律服務(wù)：

　　1、甲方與房屋出售方（或買(mǎi)受方）簽訂涉及房屋買(mǎi)賣(mài)的協(xié)議（包括但不限于意向書(shū)、定金協(xié)議、房屋買(mǎi)賣(mài)合同）。

　　2、乙方參與陪同購(gòu)房談判次數(shù)達(dá)3次或乙方提供陪同購(gòu)房服務(wù)時(shí)間累計(jì)滿(mǎn)10個(gè)小時(shí)。

　　3、乙方提供購(gòu)房法律服務(wù)后，因甲方自身原因或出售房（或買(mǎi)受方）原因（包括但不限于付款、按揭、公積金貸款或其他原因）而沒(méi)有簽訂涉及房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議的，亦視為甲方已完成陪購(gòu)法律服務(wù)。

　　五、因該不同陪購(gòu)類(lèi)別涉及服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不同，甲方可根據(jù)自己的不同需求進(jìn)行陪購(gòu)類(lèi)別選擇。甲方現(xiàn)選擇房屋陪購(gòu)類(lèi)別為陪購(gòu)類(lèi)即

　　根據(jù)《律師業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，甲方應(yīng)向乙方繳納律師陪購(gòu)服務(wù)費(fèi)元，標(biāo)的費(fèi)元，該律師法律服務(wù)費(fèi)用于簽約時(shí)即全部支付。

　　六、合同簽訂后甲方無(wú)故終止合同依約所收代理費(fèi)不予退還。如一方要求變更合同條款，需另行協(xié)議。

　　七、本合同有效期限，自簽訂之日起完成委托事項(xiàng)止。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

房屋合同 篇3

　　賣(mài) 方 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：

　　姓 名:

　　地 址：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　買(mǎi)方 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：

　　姓 名：

　　地 址：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地

　　產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)私有住房，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條 房屋的基本情況：

　　房屋地址：甲方房屋位于

　　層 戶(hù)，房屋結(jié)構(gòu)為 ，房產(chǎn)證登記面積 平方米，房屋所有權(quán)證編號(hào)： 。

　　第二條 價(jià)格： 元（大寫(xiě) 拾 萬(wàn) 仟 佰元整），（含附屬設(shè)施費(fèi)用）；

　　2、 甲、乙雙方達(dá)成一致意見(jiàn)，雙方交易稅費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第三條 付款方式：

　　乙方于本合同簽訂當(dāng)日內(nèi)向甲方支付交首付款 萬(wàn)元元（大寫(xiě) 拾 萬(wàn) 仟 佰 元整），余款 萬(wàn)元（大寫(xiě) 拾 萬(wàn) 仟 佰 元整） 在房屋過(guò)戶(hù)手續(xù)辦理完畢之日支付。

　　第四條 房屋交付期限：

　　房屋合同由社區(qū)各位領(lǐng)導(dǎo)鑒證，交納稅費(fèi)20xx元整，由乙方負(fù)責(zé)交納。

　　第五條 簽訂合同之后，所售房屋室內(nèi)設(shè)施不再變更。甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛，質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關(guān)費(fèi)用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費(fèi)用有甲方承擔(dān)。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理，與乙方無(wú)關(guān)。

　　第六條 甲方保證在辦理完過(guò)戶(hù)手續(xù)之日起______日內(nèi)，將戶(hù)口遷出，逾期超過(guò)______日，乙方每日按已付款的`_____%收取違約金。

　　第十條 本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

　　第七條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　第八條 本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等法律效力。

　　甲 方（簽名或蓋章）：

　　乙 方（簽名或蓋章）：

　　鑒證方（簽名或蓋章）

　　簽訂日期：_________年______月_______日

房屋合同 篇4

　　甲方（出租方）：

　　乙方（承租方）：

　　甲乙雙方原于二零**年1月1日日簽訂的房屋租賃合同，租賃房屋位于，總面積約為： XXXX平方米�，F(xiàn)因情勢(shì)變更無(wú)法繼續(xù)履行合同，裝修，改造，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就解除該房屋租賃合同達(dá)成以下條款：

　　一、自本協(xié)議生效之日起，以上房屋租賃合同解除。合同解除后，甲乙雙方互不追究對(duì)方的違約責(zé)任。

　　二、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起 日內(nèi)，將房屋移交給甲方。移交前，乙方會(huì)同甲方驗(yàn)收房屋設(shè)施、設(shè)備及物品，驗(yàn)收合格后，乙方從承租的房屋內(nèi)搬走。

　　三、關(guān)于該租賃房屋的外裝修費(fèi)用，甲乙雙方協(xié)商聘請(qǐng)有資質(zhì)的單位，以該單位審定的結(jié)算價(jià)格為準(zhǔn)，多退少補(bǔ)。

　　四、乙方在管理使用該租賃房屋期間所發(fā)生的所有稅費(fèi)，包括：房屋產(chǎn)權(quán)稅、土地使用稅以及室內(nèi)的.裝修、裝飾費(fèi)用等等，不再向甲方主張；甲方支付的室內(nèi)裝修、裝飾費(fèi)用貳XXXX，也不再向乙方主張。本協(xié)議生效后，甲乙雙方就該部分費(fèi)用互不相欠。

　　五、乙方應(yīng)在移交承租房屋同時(shí)，將該房屋裝修施工圖紙以及其他與該房屋有關(guān)的圖紙、資料等全部移交給甲方。

　　六、乙方就該房屋的隱蔽工程，在租賃合同解除后甲方的需要時(shí)，負(fù)有說(shuō)明和配合的義務(wù)。

　　七、如乙方按照約定，履行了本協(xié)議的全部義務(wù)，包括第五條及第六條的附隨義務(wù)，甲方免除乙方所欠合同解除前的租賃費(fèi)。

　　八、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　九、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　身份證號(hào)：

　　法定代表人：

　　年 月 日 年 月日

房屋合同 篇5

　　一、房屋合建人：歐嬌勇、歐寒冰，兩人是同胞兄弟關(guān)系

　　二、建房目的：

　　為了便于父母居住，回家探望父母方便，以及本人回老家有個(gè)住處及百年歸壽有個(gè)落堂之處，同時(shí)也為了避免下一代發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)與糾紛，特簽訂此協(xié)議。

　　三、房屋基本情況：該房建設(shè)在歐家老屋新農(nóng)村（54）號(hào)標(biāo)地，建設(shè)這棟規(guī)劃屋，房屋建筑面積共108平方米，公共使用空地48平方米，總面積156平方米。房屋共建兩層，第三層為隔熱層，房屋室外裝修包括圍墻及圍墻大門(mén)裝修，按規(guī)劃建設(shè)共同出資裝修，室內(nèi)裝修各自承擔(dān)。

　　四、房屋分成：

　　房屋共二層兄弟二人各居住一層，居二層用戶(hù)多出資建設(shè)款（壹萬(wàn)元整），另公共部分的樓梯門(mén)窗由二層用戶(hù)裝飾，后門(mén)由二層用戶(hù)出資裝做，居一層的門(mén)窗由一層住戶(hù)出資裝飾。

　　五、房屋使用：

　　1、經(jīng)協(xié)商第一層由歐嬌勇居住使用，第二層由歐寒冰居住使用，公共部分用地由兄弟二人共同使用（包括空地、化糞池及隔熱層等）。居住第三層的`，一般情況下從后門(mén)出入，不從一層大門(mén)出入，公共部分二人均可自由出入。

　　2、第一層、第二層居住用戶(hù)及其后代紅白喜事，均可在一層大堂辦理，居第一層者不得有異議。否則違背建房目的，下一代也不得因此有異議與爭(zhēng)執(zhí)，以后房屋出賣(mài)、改建或合并由后代自行協(xié)商。

　　3、房屋產(chǎn)權(quán)證的辦理由兄弟二人共同辦理，兄弟二人各執(zhí)一證。

　　此協(xié)議一式二份，兄弟二人各一份，父母執(zhí)一份，此協(xié)議具有法律同等效力。此協(xié)議為兄弟二人和父母簽字生效

　　簽字：

　　簽字：

　　父母簽字：

　　在場(chǎng)人簽字：

　　年月日

房屋合同 篇6

　　一、房屋贈(zèng)與合同的效力如何？

　　房屋贈(zèng)與合同只要是雙方真實(shí)意思表示就有法律效力。

　　《合同法》第一百八十五條 贈(zèng)與合同是贈(zèng)與人將自己的財(cái)產(chǎn)無(wú)償給予受贈(zèng)人，受贈(zèng)人表示接受贈(zèng)與的合同。

　　但需要注意的是，即使贈(zèng)與合同有效，如果不辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)，房屋所有權(quán)是沒(méi)有轉(zhuǎn)移的'。而且贈(zèng)與人在贈(zèng)與財(cái)產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)移之前可以撤銷(xiāo)贈(zèng)與。

　　二、房屋贈(zèng)與的注意事項(xiàng)：

　　房產(chǎn)贈(zèng)與人必須具有真實(shí)的意思表示，并且必須對(duì)其所贈(zèng)房產(chǎn)擁有所有權(quán)。雖然取得贈(zèng)與公證書(shū)可以迅速辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)，但應(yīng)注意幾個(gè)事項(xiàng)：

　　1、贈(zèng)與是無(wú)償?shù)姆�律行為，法律后果不同于有償�(shù)霓D(zhuǎn)讓行為;

　　2、是贈(zèng)與后變更產(chǎn)權(quán)登記的稅費(fèi)與繼承后變更的標(biāo)準(zhǔn)不同，辦理前應(yīng)向房管局、地稅局等有關(guān)部門(mén)充分咨詢(xún);

　　3、一般的贈(zèng)與行為贈(zèng)與人在贈(zèng)與財(cái)產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)移之前可以撤銷(xiāo)贈(zèng)與，但是經(jīng)過(guò)公證的贈(zèng)與合同除外，也就是說(shuō)經(jīng)過(guò)公證的贈(zèng)與行為一般不能撤銷(xiāo)。

　　由于房屋贈(zèng)與是雙方行為，因此必須要雙方都同意，如果只有一方同意進(jìn)行房屋贈(zèng)與的話(huà)，那么簽訂的合同也是無(wú)效的。同時(shí)還要注意一點(diǎn)，這里所贈(zèng)與的房屋必須是歸贈(zèng)與人所有的，否則的話(huà)就無(wú)權(quán)進(jìn)行處分。如果你對(duì)此還有疑問(wèn)的話(huà)，可以來(lái)電咨詢(xún)的在線律師。

房屋合同 篇7

　　黃某與鄧某系夫妻。20xx年3月，黃某與鄧某二人出資19萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)一套商品房，房屋所有權(quán)人登記為鄧某一人。20xx年10月21日，鄧某瞞著妻子與王某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，協(xié)議約定：鄧某將該房屋以27萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給王某，王某先付20萬(wàn)元，入住此房后付清余款，并取得該房屋的所有權(quán)。

　　協(xié)議簽訂后，王某于20xx年10月26日向鄧某支付購(gòu)房款20萬(wàn)元，一周后王某搬進(jìn)該房并付清余款，但雙方一直未辦理房屋過(guò)戶(hù)手續(xù)。20xx年2月，一直不知情的黃某發(fā)現(xiàn)此事，找到王某要求其搬出該房屋，王某稱(chēng)鄧某以27萬(wàn)元的價(jià)格已將該房屋賣(mài)給自己，拒不搬出。黃某與王某協(xié)商無(wú)果，遂將王某、鄧某訴至法院，要求確認(rèn)王、鄧二人簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議無(wú)效，并判令王某歸還房屋。

　　【分歧】

　　本案在審理中，存在兩種不同意見(jiàn)：

　　第一種意見(jiàn)認(rèn)為，鄧某與王某的買(mǎi)賣(mài)協(xié)議意思表示真實(shí)，且王某付清了購(gòu)房款，過(guò)戶(hù)僅是履行合同的形式，合同自成立即生效，不能以未辦理過(guò)戶(hù)認(rèn)定合同無(wú)效。夫或妻在處理夫妻共同財(cái)產(chǎn)上的權(quán)利是平等的，因日常生活需要而處理夫妻共同財(cái)產(chǎn)的，任何一方均有權(quán)決定，他人有理由相信其為夫妻雙方共同意思表示的，另一方不得以不同意或不知道為由對(duì)抗善意第三人。

　　第二種意見(jiàn)認(rèn)為，黃某、鄧某系夫妻關(guān)系，其家庭財(cái)產(chǎn)屬于夫妻共同所有。鄧某未征得黃某的同意，即與王某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，事后也未得到黃某的追認(rèn)，屬于無(wú)權(quán)處分，房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議無(wú)效，且不構(gòu)成善意取得。

　　【評(píng)析】

　　贊同第二種意見(jiàn)，理由如下：

　　1、本案所涉房產(chǎn)，是夫妻共有財(cái)產(chǎn)，為夫妻共同共有。

　　雖然房產(chǎn)證登記的所有權(quán)人只有鄧某一個(gè)人，但是購(gòu)買(mǎi)房屋發(fā)生在夫妻關(guān)系存續(xù)期間，根據(jù)婚姻法第十七條、物權(quán)法第一百零三條的規(guī)定，本案鄧某處分的為夫妻共有財(cái)產(chǎn)。

　　2、在夫妻共有財(cái)產(chǎn)存續(xù)期間，鄧某未經(jīng)過(guò)黃某同意，對(duì)涉及夫妻雙方重大權(quán)益房產(chǎn)事項(xiàng)之處分，屬于無(wú)權(quán)處分。

　　鄧某的行為屬于無(wú)權(quán)處分。根據(jù)婚姻法司法解釋(一)第十七條第(二)項(xiàng)之規(guī)定：“夫或妻非因日常生活需要對(duì)夫妻共同財(cái)產(chǎn)作重要處理決定，夫妻雙方應(yīng)平等協(xié)商，取得一致意見(jiàn)。他人有理由相信其為夫妻雙方共同意思表示的，另一方不得以不同意或不知道為由對(duì)抗善意第三人”。物權(quán)法第九十七條規(guī)定，處分共有的不動(dòng)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體共同共有人同意�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于貫徹執(zhí)行〈民法通則〉若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第八十九條規(guī)定：“在共同共有關(guān)系存續(xù)期間，部分共有人擅自處分共有財(cái)產(chǎn)的，一般認(rèn)定為無(wú)效。”

　　鄧某處分房屋不屬于家事代理�；橐龇ㄋ痉ń忉�(一)第十七條第(一)項(xiàng)規(guī)定：“因日常生活需要而處理夫妻共同財(cái)產(chǎn)的，任何一方均有權(quán)決定。”這里的處理夫妻共同財(cái)產(chǎn)的事項(xiàng)主要是指夫妻雙方及其共同的未成年子女日常共同生活所必需的事項(xiàng)，其主要限制在維持家庭共同生活的費(fèi)用、撫育子女的費(fèi)用以及家庭成員所需的醫(yī)療費(fèi)用等方面，此家事代理權(quán)限必須在日常家事的`范圍之內(nèi)實(shí)施方為有效。針對(duì)處分夫妻共有財(cái)產(chǎn)重大事務(wù)的權(quán)利，如變賣(mài)夫妻共同房產(chǎn)，均得由配偶共同決定處理，任何一方不得獨(dú)斷專(zhuān)行。不動(dòng)產(chǎn)的處分因價(jià)值重大，一方擅自處分會(huì)嚴(yán)重?fù)p害他方權(quán)益，故本案鄧某的行為不屬于日常家事的情形。

　　事后共有人黃某對(duì)合同沒(méi)有追認(rèn)。合同法第五十一條規(guī)定，無(wú)處分權(quán)的人處分他人財(cái)產(chǎn)，經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)或者無(wú)處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的，該合同有效。黃某沒(méi)有追認(rèn)，鄧某事后也沒(méi)有取得房屋的處分權(quán)，所以該房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議無(wú)效。

　　3、王某對(duì)所涉房屋不構(gòu)成善意取得。

　　根據(jù)物權(quán)法第一百零六條的規(guī)定，善意取得必須符合三個(gè)條件：

　　(1)受讓人受讓該不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)時(shí)是善意的;

　　(2)以合理的價(jià)格轉(zhuǎn)讓;

　　(3)轉(zhuǎn)讓的不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)?shù)怯浀囊呀?jīng)登記，不需要登記的已經(jīng)交付給受讓人。在本案當(dāng)中，房屋雖交付給王某但沒(méi)有辦理轉(zhuǎn)移登記，不符合前述第(3)個(gè)條件，也不構(gòu)成善意取得。

　　綜上所述，鄧某未經(jīng)黃某同意，擅自處分夫妻共同財(cái)產(chǎn)，與王某簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議應(yīng)屬無(wú)效，王某也不能善意取得該房屋的所有權(quán)，應(yīng)當(dāng)歸還該房屋。

房屋合同 篇8

　　一、必須經(jīng)過(guò)房產(chǎn)過(guò)戶(hù)后，房屋贈(zèng)與合同才成立嗎？

　　《合同法》第一百八十五條：贈(zèng)與合同是贈(zèng)與人將自己的財(cái)產(chǎn)無(wú)償給予受贈(zèng)人，受贈(zèng)人表示接受贈(zèng)與的合同。

　　根據(jù)該規(guī)定，贈(zèng)與合同是諾成合同，雙方意思表示一致即可。因此，房屋贈(zèng)與合同在贈(zèng)與人與受贈(zèng)人達(dá)成一致意思表示時(shí)，合同即成立。

　　二、房屋贈(zèng)與合同可以撤銷(xiāo)嗎？

　　1、《合同法》第一百八十六條：贈(zèng)與人在贈(zèng)與財(cái)產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)移之前可以撤銷(xiāo)贈(zèng)與。具有救災(zāi)、扶貧等社會(huì)公益、道德義務(wù)性質(zhì)的贈(zèng)與合同或者經(jīng)過(guò)公證的贈(zèng)與合同，不適用前款規(guī)定。在贈(zèng)與財(cái)產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)移前，除具有救災(zāi)、扶貧等社會(huì)公益、道德義務(wù)性質(zhì)的贈(zèng)與或者經(jīng)過(guò)公證的贈(zèng)與外，其他的贈(zèng)與，贈(zèng)與人都享有撤銷(xiāo)權(quán)，可以撤銷(xiāo)贈(zèng)與。

　　2、《合同法》第一百九十二條：受贈(zèng)人有下列情形之一的，贈(zèng)與人可以撤銷(xiāo)贈(zèng)與：

　　（一）嚴(yán)重侵害贈(zèng)與人或者贈(zèng)與人的.近親屬；

　�。ǘ�）對(duì)贈(zèng)與人有扶養(yǎng)義務(wù)而不履行；

　�。ㄈ�）不履行贈(zèng)與合同約定的義務(wù)。

　　贈(zèng)與人的撤銷(xiāo)權(quán)，自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷(xiāo)原因之日起一年內(nèi)行使。在贈(zèng)與財(cái)產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移后，發(fā)生受贈(zèng)人嚴(yán)重侵害贈(zèng)與人或者贈(zèng)與人的近親屬、對(duì)贈(zèng)與人有扶養(yǎng)義務(wù)而不履行、不履行贈(zèng)與合同約定的義務(wù)等情形的，贈(zèng)與人也有權(quán)撤銷(xiāo)贈(zèng)與；時(shí)間期限是自知道或應(yīng)當(dāng)知道撤銷(xiāo)原因之日起一年內(nèi)。

　　三、贈(zèng)與房屋交付后能撤銷(xiāo)嗎？

　　根據(jù)《民通意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定，贈(zèng)與房屋未辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)，但贈(zèng)與人根據(jù)書(shū)面贈(zèng)與合同已將產(chǎn)權(quán)交給受贈(zèng)人，受贈(zèng)人也已占有使用該房屋的，可認(rèn)定贈(zèng)與有效。

　　贈(zèng)與房屋已交付受贈(zèng)人使用，但尚未辦理過(guò)戶(hù)，該贈(zèng)與不能任意撤銷(xiāo)。但若出現(xiàn)法定撤銷(xiāo)事由，則可以撤銷(xiāo)。即出現(xiàn)了受贈(zèng)人嚴(yán)重侵害贈(zèng)與人或者贈(zèng)與人的近親屬、對(duì)贈(zèng)與人有扶養(yǎng)義務(wù)而不履行、不履行贈(zèng)與合同約定的義務(wù)等情形的，交付的房屋才能撤銷(xiāo)。

　　四、贈(zèng)與房屋要交稅嗎？

　　房屋贈(zèng)與不分何種形式，受贈(zèng)方需要繳納3%—5%的契稅，受贈(zèng)人一律需繳納該房屋價(jià)值20%的個(gè)人所得稅，有3種情況個(gè)人所得稅是免繳。

　　1、房屋產(chǎn)權(quán)所有人將房屋產(chǎn)權(quán)無(wú)償贈(zèng)與配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹的；

　　2、房屋產(chǎn)權(quán)所有人將房屋產(chǎn)權(quán)無(wú)償贈(zèng)與對(duì)其承擔(dān)直接撫養(yǎng)或者贍養(yǎng)義務(wù)的撫養(yǎng)人或者贍養(yǎng)人；

　　3、房屋產(chǎn)權(quán)所有人死亡，依法取得房屋產(chǎn)權(quán)的法定繼承人、遺囑繼承人或者受遺贈(zèng)人。

房屋合同 篇9

　　房屋贈(zèng)與合同怎么才能撤銷(xiāo)

　　原告劉老漢與被告劉某均認(rèn)可，劉某取得該房屋的前提是照顧父母的日常生活。劉老漢與劉某雖然簽訂了《XX市存量房買(mǎi)賣(mài)合同》，但該合同并未約定具體付款時(shí)間，且20xx年4月劉老漢將房屋過(guò)戶(hù)至劉某名下，劉老漢及其他子女在長(zhǎng)達(dá)5年的時(shí)間內(nèi)并未提出異議;劉某實(shí)際已各支付5萬(wàn)元給其哥哥弟弟。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，“贈(zèng)與可以附義務(wù)。贈(zèng)與附義務(wù)的，受贈(zèng)人應(yīng)當(dāng)按約定履行義務(wù)。”劉老漢與劉某的約定未違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，因此，簽訂的《XX市存量房買(mǎi)賣(mài)合同》名為買(mǎi)賣(mài)合同，實(shí)際系附義務(wù)的贈(zèng)與合同，合法有效。

　　那么，劉老漢能否行使撤銷(xiāo)權(quán)呢?

　　劉老漢主張劉某未按約定履行照顧父母生活的義務(wù)，請(qǐng)求撤銷(xiāo)雙方之間的贈(zèng)與合同。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，受贈(zèng)人有下列三種情形之一的，贈(zèng)與人可以撤銷(xiāo)贈(zèng)與：嚴(yán)重侵害贈(zèng)與人或者贈(zèng)與人的近親屬;對(duì)贈(zèng)與人有扶養(yǎng)義務(wù)而不履行;不履行贈(zèng)與合同約定的義務(wù)。贈(zèng)與人的撤銷(xiāo)權(quán)，自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷(xiāo)原因之日起一年內(nèi)行使。

　　根據(jù)《最高人民法院<關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定>》，當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)，或者反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)，有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。沒(méi)有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張的，由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果。劉老漢對(duì)劉某未依約履行照顧父母生活負(fù)有舉證責(zé)任。但劉老漢未能提供證據(jù)，且還認(rèn)可劉某自20xx年至20xx年12月照顧父母生活的事實(shí);之后原被告雖因生活瑣事發(fā)生矛盾，但不能因此認(rèn)定劉某不盡照顧父母生活的義務(wù)。劉老漢要求撤銷(xiāo)雙方之間的贈(zèng)與合同沒(méi)有事實(shí)及法律依據(jù)，法院對(duì)其訴訟請(qǐng)求不予支持。

　　贈(zèng)與合同撤銷(xiāo)的條件

　　原告張某、李某系夫妻，生育有四個(gè)子女。被告張丁系原告的四子，兩原告年事已高，需要人照料其生活起居等。20xx年10月被告張丁夫妻二人向兩原告承諾對(duì)兩原告今后的生活、醫(yī)療及生養(yǎng)死葬承擔(dān)一切責(zé)任。兩原告在被告的多次勸說(shuō)之下，于20xx年5月將自己座落于縣城的房屋贈(zèng)與被告并進(jìn)行了公證。20xx年9月15日原告張某生病住院病危，被告張丁在接到通知后去醫(yī)院探望原告。后因原告的醫(yī)療費(fèi)問(wèn)題與原告及其他兄弟姊妹之間多次發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，在原告還未出院的情況下，被告不辭而別。為此，兩原告在精神上受到了極大的刺激。由于被告未履行自己所作出的承諾，兩原告認(rèn)為將房屋贈(zèng)與被告是重大失誤。為此，原告向公證處，請(qǐng)求依法撤銷(xiāo)所公證的房產(chǎn)贈(zèng)與合同，被告立即返還原告所贈(zèng)的房屋產(chǎn)權(quán)。

　　本案雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)是：贈(zèng)與合同公證可否撤銷(xiāo)?

　　第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，本案的被告在得知原告生病住院后，專(zhuān)門(mén)趕回探望原告;應(yīng)當(dāng)說(shuō)被告在原告的幾個(gè)子女中是最盡義務(wù)的，并非如原告所陳述的被告不照料原告的生活起居。兩原告對(duì)被告所作出的贈(zèng)與行為，是原告經(jīng)過(guò)慎重考慮后作出的，并且該贈(zèng)與行為經(jīng)過(guò)了公證。在贈(zèng)與財(cái)產(chǎn)交付前不得撤銷(xiāo)贈(zèng)與合同，因?yàn)橛喠⒌暮贤��?jīng)過(guò)公證，表明雙方當(dāng)事人對(duì)簽訂和履行合同是認(rèn)真嚴(yán)肅的，對(duì)贈(zèng)與人來(lái)說(shuō)，有充分的時(shí)間和條件，來(lái)決定是否簽訂和履行該合同，不存在考慮不周，或情緒沖動(dòng)等原因。從公證的效力來(lái)說(shuō)，合同經(jīng)過(guò)國(guó)家公證機(jī)關(guān)的公證。所以，這種贈(zèng)與合同公證不得撤銷(xiāo)。這對(duì)于嚴(yán)肅國(guó)家公證機(jī)關(guān)的公證力，維護(hù)合同的嚴(yán)肅性，保證財(cái)產(chǎn)權(quán)利關(guān)系的相對(duì)穩(wěn)定是必要的。第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，兩原告與被告所簽訂的贈(zèng)與合同是附義務(wù)的贈(zèng)與合同;該贈(zèng)與合同經(jīng)過(guò)了公證，經(jīng)過(guò)公證的.贈(zèng)與合同不得進(jìn)行任意撤銷(xiāo)，贈(zèng)與人要行使撤銷(xiāo)權(quán)，須以符合法定事由的情形出現(xiàn)為條件，只要具備了法定的撤銷(xiāo)事由，贈(zèng)與人即可以撤銷(xiāo)贈(zèng)與合同。由于本案的贈(zèng)與合同系附義務(wù)的贈(zèng)與合同，被告對(duì)原告有扶養(yǎng)義務(wù)而沒(méi)有履行，并且被告沒(méi)有忠實(shí)地履行贈(zèng)與合同所附的義務(wù)。根據(jù)《合同法》第192條的規(guī)定，原告申請(qǐng)撤銷(xiāo)對(duì)被告的贈(zèng)與合同的事由符合法律規(guī)定的贈(zèng)與合同撤銷(xiāo)的法定事由。因此，原告的申請(qǐng)予以撤銷(xiāo)，是合適的。

　　我們認(rèn)為本案中所涉及的贈(zèng)與合同經(jīng)過(guò)公證程序，故當(dāng)事人不得任意撤銷(xiāo)。原告要行使撤銷(xiāo)權(quán)需以符合法定事由的情形出現(xiàn)為條件，只要具備了法定事由，贈(zèng)與人即享有撤銷(xiāo)權(quán)。被告不履行贈(zèng)與合同約定的義務(wù)，符合《合同法》第192條第1款第3項(xiàng)的規(guī)定，屬于行使撤銷(xiāo)權(quán)的法定事由。原告要求解除公證贈(zèng)與合同的請(qǐng)求，符合法律之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以支持。

【房屋合同】相關(guān)文章：

房屋合同 房屋合同簽訂08-29

房屋出租合同_房屋租賃合同03-02

房屋出租個(gè)人房屋合同02-06

房屋合同03-08

房屋的合同01-17

個(gè)人房屋轉(zhuǎn)租租合同_房屋租賃合同02-22

哈爾濱房屋出租合同_房屋租賃合同02-22

房屋出租合同模板_房屋租賃合同03-02

房屋租賃合同書(shū)_房屋租賃合同12-21

房屋租賃合同常用版_房屋租賃合同10-26