購房的合同【熱】
隨著人們法律意識的建立，越來越多事情需要用到合同，合同協(xié)調著人與人，人與事之間的關系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的購房的合同，希望對大家有所幫助。
購房的合同1
甲方：_________
住所地：_________
聯(lián)系電話：_________
乙方：_________
身份證號：_________
通信地址：_________
聯(lián)系電話：_________
甲乙雙方在平等自愿、友好協(xié)商的原則下，就甲方開發(fā)的位于項目的購房事宜，達成如下協(xié)議：
一、乙方已選中并決定購買甲方開發(fā)_________項目的房屋一套，愿意與甲方簽訂本意向書，并同意按本意向書的與甲方簽訂正式的《商品房買賣合同》。
二、甲乙雙方同意本次認籌僅為表明購房誠意和乙方的意向房源，房屋的具體價格和面積等具體情況以最終簽訂的《商品房買賣合同》為準。
三、乙方確定的意向房屋建筑面積為平方米，乙方同意簽訂本意向書時向甲方支付人民幣元作為認籌金，即可憑本意向書享有購買xx家園項目中房屋一套的權利，并可根據該意向書在_____家園項目開盤時享受甲方優(yōu)先選擇房屋樓層、朝向和戶型的權利，以及享受甲方的購房優(yōu)惠。
四、甲方應當將本意向書項下項目開盤的銷售時間十日之前通知乙方，乙方應于開盤當日攜帶本意向書原件、已交納認籌金的收款憑證原件及乙方本人身份證原件至甲方售樓中心選擇具體房屋。同時乙方應與甲方簽訂正式的《商品房買賣合同》及相關文件，并按《商品房買賣合同》支付購房款。乙方依據本意向書支付的`認籌金將轉為等額購房款。
五、乙方在本意向書中的通信地址和聯(lián)系方式均為有效，若有變更應自變更之日24小時之內及時通知甲方，若因乙方原因無法聯(lián)系導致未能按時到甲方售樓中心辦理正式購房手續(xù)的，逾期未辦理的視為乙方自動放棄正式購房意愿，甲方在合理期限后將不再為乙方保留此房源，且乙方不再享受相關優(yōu)惠政策。
六、如在甲方開盤后，因房源有限和排號等原因，經協(xié)調乙方無合適房源可選的，甲方在十個工作日內退還乙方認籌金，雙方互不承擔任何責任。
七、如因不可抗力導致本意向書無法履行，甲乙雙方均互不承擔相應責任。八、本意向書僅限于乙方本人享有，不得轉讓，《商品房買賣合同》中的買受人應當與本意向書中的乙方一致，否則視為乙方放棄本意向書所確定享受的優(yōu)惠政策。
九、本意向書經甲、乙雙方簽字、蓋章且乙方全額交納認籌金之日起生效，在正式的《商品房買賣合同》生效時本意向書即時失效，乙方同意屆時將本意向書原件交還甲方。
十、本意向書一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。
甲方（蓋章）：_________
乙方（簽字、捺�。篲________
授權代表：_________
______年______月______日
______年______月______日
購房的合同2
售房方(甲方)：______________身份證號碼：_____________________
購房方(乙方)：______________身份證號碼：_____________________
關于乙方向甲方購房事宜，雙方經協(xié)商，達成協(xié)議如下：
一、房屋具體情況
1、位置：____________________________
2、房屋類型：建筑面積_______平方米，結構___樓層，房屋走向：_____________房屋形狀：_____________用途：_____________
3、該房產連同地產總計房價____拾____萬____仟____佰____拾____元整。
二、相關房產編號
《房屋所有權證》書證號：____________________________
土地證編號：____________________________
三、房屋四界
東：_________西：_________
南：_________北：_________
四、付款方式
1、該房產總價格為人民幣______萬元整，協(xié)議簽定之后，首付______萬元訂金。
2、甲方完全搬走之后，再付款人民幣______萬元。
3、房產產權轉讓手續(xù)順利辦完之后，再付清剩余______萬元。
五、甲方應有手續(xù)證明，所售房屋質量過關，并非危房。
六、甲方應保證所售房產、地產與周邊四鄰及其他單位沒有所有權糾紛。稅費分擔的方法甲方承擔房產交易中所產生的全部費用。
八、甲方應給乙方協(xié)調大門的位置及免除重建大門、重新安裝水表、電表的'費用。
九、乙方購買甲方該項房產，所有費用均屬于個人出資購買，其所有權完全屬于個人所有。
十、本協(xié)議壹式____份，甲方____份，乙方____份。
甲方：(簽字)_________________乙方：(簽字)_________________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
購房的合同3
賣方：_______________(簡稱甲方)身份證號碼：______________________________
買方：_______________(簡稱乙方)身份證號碼：______________________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條：內容約定
(1)乙方同意購買甲方擁有的座落在__________________________________________擁有的住宅房產，建筑面積為平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
(2)出售房屋的所有權證號：(見復印件附件一);
出售房屋的共有使用權證號：(見復印件附件二)。
(3)該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
(4)該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。
(5)出賣的房屋如存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任。
第二條：甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋不受他人合法追索。
第三條：乙方在簽訂二手房購置合同簽訂時付給甲方定金(人民幣)(大寫)__________________元，(小寫)__________________元。
第四條：上述房產的交易總價為：人民幣_________________元整(大寫：________________________________元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_____________元整(大寫：________________________________元整)，作為購房定金。
第五條：付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款。甲、乙方定于日內向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續(xù)。
2、經雙方協(xié)商，該房屋交易發(fā)生的過戶登記費、契稅、印花稅及其他稅費按有關法律規(guī)定，由乙方承擔。甲方有責任與義務負責協(xié)助配合乙方辦理產權過戶登記手續(xù)。
3、甲、乙雙方約定在收到_______________房地產交易中心出具的房屋產權交割回執(zhí)單的三天內將房款一次付清給甲方。
第六條：交付與支付
1、甲方在正式交付房屋前七天內騰空該房屋，并在三天內一次性結清本套房屋，物業(yè)管理、水、電、有線電視、通訊等費用，并保證上述房屋不存在任何費用及滯納金與違約金的`前提下，將。保證上述房屋的結構、室內的裝修、潔具、廚柜等物品的完好性與正常使用功能。
2、甲方在收到乙方全額房款當日內將交易的房產全部交付給乙方使用，并將全部門鎖鑰匙、電費、自來水費、有線電視等交費證件。
第七條：違約責任
1、甲、乙雙方合同簽定后，若甲方中途違約，應及時電話通知乙方，并自違約之日起應以乙方所付定金的雙倍返還給乙方。若乙方交房中途違約，應及時電話通知甲方，乙方的已付購房定金歸甲方所有。
2、如因甲方原因不能辦理房產過戶手續(xù)，甲方乙方已交付的一次性房款按商業(yè)銀行同期同類貸款雙倍利率計付。
第八條：本合同主體
1、甲方是___________共_____人，委托代理人__________即甲方代表人。
2、乙方是_________________。
第九條：本合同一式四份。經雙方確認并簽章后生效，甲乙雙方各一份，甲方委托代理人一份。
甲(簽字)：_________________________乙(簽字)：________________________
______________年_________月______日______________年_________月______日
購房的合同4
賣房方(甲方)：________身份證號碼：________
購房方(乙方)：________身份證號碼：________
關于乙方向甲方購房事宜，雙方經協(xié)商，達成協(xié)議如下：
一、甲方將其擁有獨立產權的位于盤錦市盤山縣井下景樂小區(qū)23號樓3單元201的房屋(房屋所有權證編號：____________________，建筑面積_______平方米)以人民幣____萬元整(￥__________)出售給乙方。乙方愿意以上述價格向甲方認購該房，并以購得的上述房屋，以支付甲方應收的房款。
二、甲方承諾：
1、保證對出售的房屋擁有獨立產權。如果該房屋為共有房屋，則必須取得其他所有共有人的同意出售書面文件。
2、自簽訂本協(xié)議起，保證將該房屋按約定價格售給乙方，期間不得反悔或將房屋出售給第三人。
3、按照前述業(yè)務的需要，及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續(xù)。
4、在辦理產權過戶時，應依要求將房屋產權資料交付。
三、乙方承諾：
1、向貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的資料以備查核，并依規(guī)定支付費用。
2、保證按原約定價格向甲方購買前述房屋，并及時將貸款所得支付甲方之售房款。
3、將所購房屋向貸款銀行申請抵押貸款。
4、按照前述業(yè)務需要，及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續(xù)，并承擔各項費用。
5、在辦理房屋過戶時，應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或其認可的機構持有。
四、本協(xié)議以乙方向貸款銀行申請購房抵押貸款獲得批準為正式生效條件。如果貸款銀行認為乙方的借款申請不符合條件而不予批準，則甲、乙雙方可以解除本協(xié)議。甲方若向乙方收取定金，應如數退還給乙方。
五、如果貸款銀行批準的貸款金額不足申請貸款額的70%，則乙方有權解除本協(xié)議。否則，乙方應履行本協(xié)議的有關規(guī)定。
六、違約責任
1、如果甲方違約，拒絕將房屋出售給乙方，應向乙方賠償因此受到的'損失。
2、如果乙方違約，貸款申請獲準后沒有向甲方購買房屋，應向甲方賠償因此受到的損失。
七、本協(xié)議的定立、履行、接觸、變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。
八、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本協(xié)議壹式肆份，雙方各執(zhí)壹份。由乙方交貸款銀行或其認可的機構壹份。
十、特別約定：
甲方(蓋章)：__________________乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________身份證號碼：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
購房的合同5
甲方：（賣方）：________身份證：_______
乙方：（買房）：_______身份證：_______
一、甲乙雙方本著遵循平等自愿、誠實信用的'原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議，甲方將______區(qū)二層商鋪整體出售給乙方，出售價格為人民幣________萬元整。
二、商鋪具體狀況如下：
1、商鋪所有權證號為甘第字_______________號（______區(qū)二層西邊第一家）。
2、商鋪所有證面積為117。60平方米。
3、商鋪登記地址為：______區(qū)二層西邊第一戶。
三、付款方式及期限。
1、乙方在合同生效后，先付款給甲方壹拾萬元整。
2、乙方在20______年年底前。再付給甲方_________元整。
3、剩余款項由乙方向甲方借款，按壹分貳利息算，借款期限為____年。
四、每年冬季住屋取暖由甲方安排燒鍋爐取暖，乙方按市場價給付取暖費。
五、在乙方向甲方付清全款后，甲方應協(xié)助乙方辦理過戶相關事宜，由產生的所有過戶費用由乙方承擔。
六、在未完成房產過戶前（未付清全部房款）由甲方負責保管房屋所有權證。
七、現(xiàn)______區(qū)二層商鋪西邊第一戶，房西邊偏岔的所有權歸屬乙方，現(xiàn)在鍋爐房屬于甲方財產，乙方不得以任何理由要求拆除或搬遷如以后轉為集體供暖或分戶供暖，甲方鍋爐房的地方歸乙方所有。
八、本合同未盡事宜，經雙方協(xié)商一致，雙方可訂立補充協(xié)議。
九、本合同適用《合同法》若發(fā)生爭議，應協(xié)商解決若協(xié)商不成，雙方均有權向商鋪所在地人民法院起訴。
十、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
購房的合同6
原告：____________，男，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。
原告：_____________，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。
二原告聯(lián)系地址：_________________上海市寧__________路__________號__________大廈_____________室。
郵編：______________
聯(lián)系電話：______________
被告：_________________余__________，女，中國香港居民，19__________年__________月_____日出生，香港永久性居民身份證號：________________。
被告：_________________余__________，男，中國香港居民，19__________年_____月_____日出生，香港永久性居民身份證號：__________________。
二被告聯(lián)系地址：_________________上海市__________路__________弄__________號__________室。
郵編：______________
聯(lián)系電話：______________
訴訟請求：_________________
1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35，680元整；
2、訴訟費由二被告承擔。
事實與理由：_________________
20xx年12月5日，原、被告在上海_______________房屋服務有限公司居間介紹下簽署了《上海市房地產買賣合同》，合同約定原告（即乙方）購買被告（即甲方）所有的上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢_______________室房屋，房價款為人民幣__________萬元整。簽約當天，雙方簽署了補償協(xié)議，約定乙方另行補償甲方裝修及設備款人民幣8_____萬元整。原告于簽約當日支付被告人民幣5萬元整；于20xx年12月13日支付被告人民幣274萬元整。根據本買賣合同補充條款約定，甲方于收到乙方貸款款項（即人民幣290萬元整）后3個工作日內，將該房屋交付乙方，交付標志為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方，并對物業(yè)管理費、水、電、煤氣（若有）、電話（若有）、有線電視（若有）等費用進行結算。同時，本買賣合同約定乙方于甲乙雙方辦妥房屋交接手續(xù)當日，直接支付甲方房款人民幣1萬元整。20xx年2月3日，原告貸款銀行農業(yè)銀行放款給被告人民幣290萬元，按照買賣合同約定，被告應于3個工作日即20xx年2月8日內交房給原告。被告因故遲延交房，直至20xx年2月21日（共計13天），原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續(xù)，原告支付被告尾款人民幣1萬元。
基于上述事實，原告認為，原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實意思表示，應屬合法、有效，被告未按合同約定按時交付房屋已構成違約，根據買賣合同約定，甲方未按合同約定的期限將上述房地產交付（包括房地產交接及房地產權利轉移）給乙方，應當向乙方支付違約金，違約金按乙方已付款日萬分之五計算，違約金自本合同約定應當交付之日起至實際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋，合計人民幣37，050元，扣除原告遲延1天付款的.違約金人民幣1，370元，被告應支付原告逾期交房違約金人民幣35，680元。特此，懇請貴院依法判如所請。
此致
上海市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
年 月 日
購房的合同7
甲方：_______________
乙方：_______________
身份證號：____________________
甲乙雙方本著誠實信用、公平、公正的原則，依據《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》等相關法律法規(guī)之規(guī)定，就乙方分期購房相關事宜，達成如下協(xié)議：
一、房屋基本狀況
1、甲方將位于__________________套底店【房屋信息明細詳見附件一】出售予乙方【房屋平面圖詳見《______市商品房買賣合同》】。
2、甲方附條件贈予乙方位于____________小區(qū)______棟______號底店后院（建筑面積：_________）及地下室（建筑面積：______）。
3、本協(xié)議項下房屋均已經竣工驗收合格、具備交付條件，且該小區(qū)五證齊全，甲乙雙方隨時可簽訂《______市商品房買賣合同》并辦理房屋交接手續(xù)。
二、房屋價款
1、雙方同意按所購房屋的建筑面積計算房屋價款，單價為每平方米人民幣______元(大寫：______)，___套底店總建筑面積為：______平方米，房屋總價款為人民幣______萬元(大寫：______)【每套房屋價款面積信息詳見附件一】。
2、上述價款不包括應由乙方繳納的物業(yè)費、契稅、公共維修資金、產權登記費等相關費用。
三、付款方式及期限
1、甲方同意乙方按照分期付款方式給付購房款，本協(xié)議簽訂當日乙方付50萬元購房款；甲乙雙方簽訂《______市商品房買賣合同》當日付150萬元購房款；甲方向乙方交付所購房屋當日付500萬元購房款，剩余款項分五年付清，每年付500萬元【詳見附件二：付款明細單】。
2、付款方式為現(xiàn)金、支票或轉賬，不接受銀行承兌、商業(yè)承兌。
四、甲乙雙方權利義務
1、甲方保證本協(xié)議項下房屋無抵押、擔保、出質等權利瑕疵，擁有單獨所有權、處置權。
2、本協(xié)議簽訂后3日內，甲乙雙方一次性簽訂本協(xié)議項下___套房屋的《______市商品房買賣合同》，鑒于本協(xié)議項下房產為___套，因此其中套由甲方與乙方直接簽訂，剩余套由甲方與乙方投資公司【公司名稱：，統(tǒng)一社會信用代碼：】簽訂，均受本協(xié)議約束。
3、雙方簽訂《______商品房買賣合同》當日，甲乙雙方一次性辦理本協(xié)議項下9套房屋的交接手續(xù)【具體房屋交付條件詳見《______市商品房買賣合同》】，風險自房屋交付之日起發(fā)生轉移。
4、乙方應按照本協(xié)議附件二約定的分期付款期限足額給付購房款，乙方未付清全部購房款前，不得以本協(xié)議項下房產辦理抵押、出質等權利負擔。
5、乙方應服從本小區(qū)物業(yè)服務公司的管理，不得在本協(xié)議項下房屋內從事違法犯罪活動。
6、乙方未付清全部購房款時不得對外轉讓本協(xié)議項下全部房產，否則視為違約，按照本協(xié)議第五條第3款約定處理。
7、鑒于本協(xié)議項下房屋為9套，因此乙方所付購房款若達到其中一套房屋的總房款后，視為該套房屋的購房款乙方已全部付清，甲方為其辦理該套房屋的《不動產登記權屬證書》，以此類推直至乙方付清全部購房款為止。
8、本協(xié)議履行過程中，如遇政府征收、征用，則乙方已付清全部購房款的房屋的征收補償款歸乙方所有，未付清全部購房款的房屋、地下室、后院的征收補償款歸甲方所有，本協(xié)議自動解除，雙方互不承擔違約責任，甲乙雙方按照本協(xié)議第六條第2款之約定辦理房屋交接手續(xù)。
五、違約責任
1、甲方應按時與甲方簽訂《______市商品房買賣合同》，并按約向乙方交付本協(xié)議項下房產。
2、如乙方未按本協(xié)議約定交付購房款的.，按下列方式處理：
（1）逾期在30日之內，乙方自本協(xié)議約定的應交購房款期限次日起至實際全額交清應付購房款之日止，按日向甲方支付逾期應交購房款千分之三的違約金，本協(xié)議繼續(xù)履行；
（2）逾期超過60日的，視為乙方根本違約，且視為剩余款項全部提前到期，乙方應一次性向甲方付清全部購房款，否則甲方有權單方解除本協(xié)議以及解除本協(xié)議項下未付清全部購房款房屋的《______市商品房買賣合同》，并要求乙方返還房屋、承擔本協(xié)議標的額10%的違約金。
3、如乙方未付清購房款前，以本協(xié)議項下尚未付清全部購房款的房屋辦理抵押登記或出質等權利負擔的，視為剩余款項全部提前到期，乙方應一次性向甲方付清全部購房款，否則甲方有權單方解除本協(xié)議以及解除本協(xié)議項下未付清全部購房款房屋的《______市商品房買賣合同》，收回房屋，并要求乙方承擔本協(xié)議標的額20%的違約金。
4、本協(xié)議履行過程中，若乙方具備一次性付清全部購房款條件的，可一次性向甲方支付全部剩余款項，屆時甲方按照乙方本次所付購房款的同期銀行存款利率計算，自乙方實際支付之日起計算至協(xié)議約定應付之日止，作為乙方提前付款獎勵金，直接從乙方應付房款中扣除。
六、協(xié)議解除時相關事項的處理
1、本協(xié)議履行過程中，因一方違約而導致本協(xié)議解除的，乙方應于本協(xié)議解除后10日內將本協(xié)議項下未付清全部購房款的房屋恢復原狀后交還甲方，若逾期，則每逾期一日按照15元/平方米/日向甲方支付占用費，直至乙方搬離之日止；若逾期超過30日未搬離，則視為乙方自愿放棄本協(xié)議項下房屋內全部物品（包括但不限于裝飾裝修、空調設備、廚房用品、家具、家居用品等）的所有權，甲方有權對該房屋內的全部物品進行自由處置。
2、協(xié)議解除乙方搬離時，本協(xié)議項下房屋內未形成附和的裝飾裝修以及可移動搬離的物品由乙方搬離，已形成附和的裝飾裝修歸甲方所有，乙方無權要求甲方給付裝飾裝修補償。
3、本協(xié)議第一條第2款中約定的贈送地下室、后院均為附條件贈予，贈予前提為乙方履行完畢購房款給付義務，若因乙方違約導致本協(xié)議解除的，則本協(xié)議第一條第2款中所約定的贈送面積甲方有權收回，屆時甲乙雙方按照本協(xié)議第六條第1、2款之約定辦理房屋交接手續(xù)。
七、其他
1、本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商并作出補充，補充條款與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。
3、本協(xié)議在履行過程中如果發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，由本協(xié)議項下房屋所在地人民法院管轄。
4、本協(xié)議經雙方簽字簽章后發(fā)生法律效力。
5、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
6、本協(xié)議約定內容與《______商品房買賣合同》約定內容沖突的，以本協(xié)議約定為準。
【雙方簽訂如下：】
甲方：
乙方（簽字）：
單位公章：
簽訂日期：___年___月___日
購房的合同8
甲方：________
乙方：________
鑒于：
1、雙方業(yè)已對所售房產的全部信息作充分溝通和交流;
2、在乙方支付完畢全部房產款項后，雙方依照本合同簽訂正式的《商品房買賣合同》并按照該合同辦理房產權證。
為此，雙方達成以下協(xié)議：
第一條房屋的基本狀況
甲方將位于蘭州市西固區(qū)西固中路478號“辰光金座”小區(qū)，房號為幢單元號房，面積為平方米商品房轉讓給乙方。
第二條計價方式與價款
1、雙方同意按建筑面積計算房屋價款，該房屋單價為每平方米元(大寫)，總金額(大寫)。
2、上述價款不包括交易、權證等所需的其他稅金和費用，法規(guī)規(guī)定由甲方承擔的.甲方承擔。
第三條付款方式及期限
1、協(xié)議簽定后5日內乙方支付(大寫)________，剩余款項于________年________月________日前一次性付清。
2、上述款項全部結清后，雙方在10日內簽署《商品房買賣合同》并據以辦理房產權證等相關手續(xù)。
第四條房屋交付
甲方收到乙方付款五日內，將符合本協(xié)議約定的房屋交付乙方使用。
第五條違約責任
乙方如未按本協(xié)議規(guī)定的時間付款，應當按照逾期金額每日支付千分之五的違約金，逾期30日以上的甲方有權解除本協(xié)議。
第六條協(xié)議解除協(xié)議時相關事項的處理
1、因乙方逾期付款而導致甲方解除本協(xié)議，甲方只需書面通知乙方即可將本協(xié)議解除，而無需再經法律程序解決。
2、甲方于本協(xié)議解除后一個月內，將乙方已支付的購房款在扣除乙方應承擔的的違約金(按總房價款的15%計算)及房屋折舊后，將剩余的款項返還給乙方。若乙方還造成甲方其他損失的，乙方應當進行賠償，甲方有權直接將損失在上述款項中扣除。
3、本協(xié)議解除后，乙方應將房屋立即交付甲方。若乙方已對房屋進行了裝修，在不損毀房屋的情況下能夠拆除的，由乙方自行拆除，與房屋附著一體不宜拆除的歸甲方無償所有。
第七條其他約定
1、因履行本協(xié)議發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，由房產所在地人民法院處理。
2、本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。
甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________
法定代表人：________委托代理人：________
地址：________地址：________
日期：________年________月________日
購房的合同9
甲方（賣方）：____________________
乙方（買方）：____________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協(xié)商一致，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在______________________________（建筑面積________平方米，儲藏室________平方米，產權證號________________）房地產給乙方，并將與所該房產的相關的土地使用權同時給乙方（附房產證復印件及該房產位置圖）。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為幣大寫________________；即幣小寫____________________。
三、乙方在簽訂本合同時，支付定金________，即小寫____________。
四、乙方支付定金之日起____個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理）。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。
六、辦理房產證手續(xù)所產生的有關稅費由方承擔。
七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續(xù)，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付________元的違約金；一方如不能按規(guī)定交付房產或按規(guī)定支付房款，每逾期一日，應向對方支付________元罰金，逾期30日視為毀約；如因及銀行規(guī)定，本合同涉及房產手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的`結構、地面和墻壁及不適移動的物件。
十一、本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
甲方（簽章）：_________________乙方（簽章）：_________________
___________年________月_______日___________年________月_______日
購房的合同10
賣方：________(簡稱甲方)身份證號：____________________________
買方：________(簡稱乙方)身份證號：____________________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協(xié)商一致，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在________市________區(qū)________街道________小區(qū)________棟________號的房產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的'相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫_____________________元,即人民幣小寫__________元。
三、乙方在簽訂本合同時，支付定金__________元，即小寫________________。
四、乙方支付定金之日起______個月內，向甲方支付首付款(定金從中扣除)__________元。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產公證手續(xù)，待房產公證到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。
七、甲方應在公證前將該房產交付乙方，屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用，無欠賬，如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付______元的違約金，一方如不能按規(guī)定交付房產或按規(guī)定支付房款，每逾期一日，應向對方支付______元罰金，逾期30日視為毀約。
九、附加條款：________________________________________。
十、本合同一式________份，甲乙各________份，公證________份,具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
甲方(簽字/蓋章)：______________________乙方(簽字/蓋章)：______________________
_______________年__________月________日_______________年__________月________日
購房的合同11
出賣人（甲方）：________
買受人（乙方）：________
甲乙雙方就房屋買賣事宜，依據《民法典》、《物權法》等相關法律法規(guī)，并經雙方友好協(xié)商，達成如下合同條款：
一、甲方自愿將坐落于____市________區(qū)路________小區(qū)________號樓單元室（建筑面積________平方米，產權證號）房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方（附房產證復印件及該房產位置圖）。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物（如有）總價款為人民幣大寫________（小寫：________）。
三、乙方在簽訂本合同時，支付甲方房款________元（其中房屋總價款的20%作為定金，剩余部分作為預付款）。
四、甲方保證該房產合法、權屬清楚，不得有任何除甲方以外的第三人主張該房產的合法權利，并不得在本合同簽訂后又與其他方簽訂關于本合同所記載的房屋的買賣合同并辦理過戶手續(xù)。
五、自本合同簽訂之日起三個月內，甲方須將房屋過戶給乙方（包括房產證、土地證等證件），如遇特殊情況，雙方協(xié)商后可延期，但延期不得超過一個月。
六、房屋的相關產權證明辦理完過戶手續(xù)后____日內，甲方應將將水、電、氣、有線電視等相關附屬設施過戶給乙方。
七、辦理房產證過戶所應繳納的'稅、費均由乙方承擔，但不包含甲方房屋貸款費用，且過戶前甲方必須結清該房屋銀行剩余貸款。
八、雙方約定，自本合同簽訂之日起____日內，甲方即將該房屋交由乙方占有使用，同時，甲方須將水、電、氣、有線電視等附屬設施的費用結清。
九、違約責任：甲乙雙方應自本合同簽訂之日起，嚴格履行本合同，不得違約。如甲方違約，則須雙倍返還乙方已付定金，同時返還乙方所支付的預付款，乙方違約，則甲方有權沒收乙方所付定金。
十、雙方約定其他事項：
十一、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可以合同附件形式另行約定，約定條款與本合同具有同等效力。
十二、本合同履行中如發(fā)生爭議，雙方應通過協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，可向____市____區(qū)人民法院起訴。
十三、本合同正本一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，房地產管理部門一份自雙方簽字之日起生效。
甲方：__________________乙方：__________________
日期：__________________日期：__________________
購房的合同12
甲方(賣方)：____________________
乙方(買方)：____________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協(xié)商一致，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在_____市_____區(qū)_____路_____小區(qū)_____號樓_____單元_____室(建筑面積_____平方米，儲藏室_____平方米，產權證號__________)房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的.土地使用權同時出賣給乙方(附房產證復印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫__________ ;即人民幣小寫_______ 。
三、乙方在簽訂本合同時，支付定金，即小寫_______ 。
四、乙方支付定金之日起_______個月內，向甲方支付首付款(定金從中扣除)，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續(xù)所產生的有關稅費由_______方承擔。
七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續(xù)，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用;無欠賬，如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付_______元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產或按規(guī)定支付房款，每逾期一日，應向對方支付_______元罰金，逾期_______日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定，本合同涉及房產手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件。
十一、本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款：___________________________________。
甲方(賣方)：_______________身份證號：____________________
住址：________________________電話：_________________________
____________年_______月_______
乙方(買方)：_______________身份證號：_____________________
住址：________________________電話：_________________________
____________年_______月_______
購房的合同13
出賣人（甲方）：身份證號碼：
買受人（乙方）：身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下。
一、甲方自愿將其自建房位于項城市胡營村的房屋（建筑面積_________平方米）以人民幣元整（￥________元）的價款出售給乙方。
二、乙方先期支付甲方合同保證定元整（計入總房屋價款中）。
三、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。
四、本合同簽訂后，甲方對此房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
五、本合同簽訂后，此房屋及配套設施物品損壞或所發(fā)生的費用及風險由乙方自行承擔。乙方應于前將剩余的房款一次性支付給甲方。
六、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》。
七、乙方自家對應樓頂的空間面積由甲方所有，乙方占用其搭建的臨時板房由乙方使用管理，遇國家政策或甲方使用時，乙方需將臨時床板房拆除。
八、違約責任
1、甲方應當于本合同簽訂后交付乙方房屋，甲方如不按合同規(guī)定交付房屋，逾期超過二個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方將已收的房價款全部退還乙方。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的.，逾期超過三個月時，甲方有權解除合同并收回乙方房屋的所有權。
4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方。
九、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的可仲裁或起訴法院的形式解決。
十、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式二份，甲乙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
購房的合同14
購買方(甲方)：________
地址：________
身份證號碼：________
代理方(乙方)：________
總部地址：________
電話：________
傳真：________
經甲乙雙方協(xié)商，自愿達成如下協(xié)議：
一、甲方經過對珠海市(建筑面積________m，其中附屬面積________m)的詳細考察，確定購買該房屋，并全權委托乙方代理購房事宜。
二、乙方代理甲方購買該房屋的單價為________元/ m，實付房款(小寫)________元，(大寫)________元(含傭金，不含交易稅費及按揭費用)。
三、簽訂本合同時，甲方即付認購金________元，并于________年________月________日前來辦理按揭申請手續(xù)和交清首期房款________元。否則按甲方棄權處理，并不得要回認購金。
四、甲方要求乙方擔保并代理向銀行申請二手樓宇按揭服務，要求借款金額為________元，還款期限為________年(以銀行實際批核為準)。
五、甲方須如實填寫按揭申請材料交由乙方遞交按揭銀行，若銀行同意按甲方申請的按揭事項，甲方必須及時到銀行辦理按揭手續(xù)，并簽訂《房地產買賣契約》，同時繳納過戶時政府規(guī)定應由買方交納的稅費以及按揭借款之評估費、保險費、抵押登記費、律師費、公證費。
六、若甲方不供房款超過三個月，乙方有權協(xié)助按揭銀行處分該房屋。
七、若發(fā)生下列情形之一時，乙方須將認購金扣除評估費和總房款的0。5%的手續(xù)費后二個工作日內退還甲方。
A、按揭銀行不同意為該房屋的交易提供按揭服務;
B、按揭銀行同意提供借款的'額度或年限，低于甲方要求的借款額度或年限而導致該房屋實際不能成交。
八、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽名或蓋章即時生效，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
購房的合同15
甲方：__________________
乙方：__________________
甲乙雙方擬合資向購買商品房(以下簡稱“房產”)，現(xiàn)甲乙丙方就合資購買上述房產事宜達成協(xié)議，以資雙方共同遵守，具體內容如下：
一、房產情況
由____________開發(fā)，位于________，合同約定面積______平方米，單價為____________元/平方米，總價為人民幣__________________元。
二、出資比例
甲乙雙方按購房總價聯(lián)合出資購買該房產，出資比例各占二分之一。
三、為合理應對當前國家房地產金融政策，甲乙雙方約定由甲方/或乙方為代表與房產出賣人簽訂商品房買賣合同、前期物業(yè)合同等合同、協(xié)議。
一、出資比例
雙方聯(lián)合出資購買房產，出資比例各為50%。雙方按出資比例享有房產的所有權益，并承擔因購買該房產及今后與該房產有關的所有購房款、稅費等一切支出。
二、房款、稅費支付
甲乙雙方均應及時履行與房產轉讓方簽訂的購房協(xié)議，以及因受讓房產產生的一切稅費等支付，并承擔相應的責任。
1、為了受讓房產能夠及時有序地進行，甲乙雙方推選甲方為事務執(zhí)行人，代表甲乙雙方履行受讓房產過程中的一切事務，包括但不限于支付購房款、稅費及其他活動費用支出，辦理交房手續(xù)，辦理產權證書過戶手續(xù)等。
2、按有關行政主管部門及房產轉讓方要求，需乙方親自辦理的，乙方應予執(zhí)行。
3、購房款、稅費等付款到期前，乙方應將其應承擔的部分款項交由甲方對外支付。否則，付款到期后，為確保受讓房產順利進行，甲方可自己出資墊付或對外借款墊付，因此產生的借款本金、利息以及甲方向乙方追償的全部費用由乙方負責并承擔。
三、房地產權屬證書的保管
受讓后的房地產權屬證書暫時由甲方保管。若當地房地產主管部門按房產共有人人數辦理房地產權屬證書的，雙方保管各自的證書。
四、受讓后房產的管理和使用
受讓后房產的管理和使用由雙方友好協(xié)商處理。但房產需要對外出售、出租、出借、典當等時，甲乙雙方中任何一方在同等條件下均有優(yōu)先權。
五、違約責任
甲乙雙方中任何一方違約的，應賠償守約方的`經濟損失。經濟損失包括但不限于追究違約方違約責任而產生的律師費等。
六、文書送達
本協(xié)議確定的聯(lián)系地址為各類通知、文書送達的地址，如有變動應及時通知對方當事人和登記機構，否則造成相關通知文書無法送達的，將視同已經送達，由此產生的法律責任由當事人自行承擔。
七、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商訂立補充協(xié)議。與該房產有關事宜雙方未約定如何處理的，依照我國《物權法》、《房地產管理法》等法律、法規(guī)規(guī)定處理
八、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效
甲方：__________________乙方：__________________
_________年____月____日_________年____月____日
【購房的合同】相關文章：
新房購房合同模板購房合同模本01-04
購房的合同06-02
農村購房合同05-03
私人購房合同06-04
購房通用合同08-23
關于購房的合同02-03
深圳購房合同07-18
購房合同的范本02-16
住房購房合同08-24
【推薦】購房的合同07-26