承攬的合同(集合15篇)
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們?cè)桨l(fā)重視合同,我們用到合同的地方越來(lái)越多,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的承攬的合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
承攬的合同1
承攬合同(條款)
定作方:_______(簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:_______(簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
┌─────┬──────┬───┬───┬───┬─────────┐
│品名或項(xiàng)目│ 規(guī)格、型號(hào) │ 單位 │ 數(shù)量 │ 單價(jià) │ 價(jià)款或酬金(元) │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┴──────┴───┴───┴───┴─────────┤
│金額: 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 │
└──────────────────────────────────┘
1。產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2。原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
3。履行的期限、地點(diǎn)和方式:
4。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
5。結(jié)算方式:
6。違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
。1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
。2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的'數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價(jià)款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7。雙方約定的其它條款:
8。以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
9。本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10。本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理局所存查。
11。本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12。本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____ 承攬方:_____
法定代表人:_____ 法定代表人:____
開(kāi)戶銀行:______ 開(kāi)戶銀行:_____
帳號(hào):_______帳號(hào):_______
____年__月__日
承攬的合同2
合同編號(hào):______________
發(fā)包方:______(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書(shū)架制作、油漆的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書(shū)架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以______縣財(cái)政局預(yù)(決)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。
第二條:制作書(shū)架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣_(tái)_____元)計(jì)取
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書(shū)架的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書(shū)架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購(gòu),且有材料合格證書(shū)。
3、規(guī)格:圖書(shū)館鋼制雙柱雙面書(shū)架,規(guī)格型號(hào):____,_____年______月______日前全部交貨。
②、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,并保證書(shū)架在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條書(shū)架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
、、乙方對(duì)制作的書(shū)架進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書(shū)架,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書(shū)架價(jià)值扣除%做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
、、乙方承諾對(duì)甲方使用的書(shū)架進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后5日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的'額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。
、堋⑹S嗟暮贤瑯(biāo)的額______%價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書(shū)架期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額______%的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支______%%的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
、、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
、、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書(shū)架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交______委員會(huì)仲裁;
、、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、凇⒑贤瑘(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作書(shū)架數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無(wú)效,書(shū)架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)______________(蓋章)承包方(全稱)______________(蓋章)
經(jīng)辦人:______________經(jīng)辦人:______________
單位地址:______________單位地址:______________
開(kāi)戶銀行:______________開(kāi)戶銀行:______________
賬號(hào):______________賬號(hào):______________
電話:______________電話:______________
傳真:______________傳真:______________
郵政編碼:______________郵政編碼:______________
_______年_______月_______日____年____月____日
承攬的合同3
定作人:_________________簽訂地點(diǎn):______________
承攬人:_________________簽訂時(shí)間:______________
第一條承攬項(xiàng)目
_______
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:________________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗(yàn)方法、時(shí)間及提出異議的期限:_____________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:____________________
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來(lái)完成;可以交由第三人完成的工作是:___________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求:_______________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn):_________________________
第九條工作成果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:___________________________
第十條承攬人對(duì)工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:___________________
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費(fèi)/交付定金)(大寫(xiě))______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:____________________
第十三條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:___
(一)定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的.損失。
。ǘ________________________________________
第十五條定作人違約責(zé)任:__________________________
承攬人違約責(zé)任:____________________________________
第十六條合同爭(zhēng)議的解決方式:
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:___(只能選擇一種)
。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會(huì)仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項(xiàng):
______________________
定作人簽名:___
承攬人簽名:___
_____年______月______日
承攬的合同4
發(fā)包人:
承攬人:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國(guó)家建筑施工合同文本的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容:
一、承包項(xiàng)目:甲方有 工程,地址承包給乙方施工,工程項(xiàng)目 ,工程價(jià)格 ,其中單價(jià)內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容( )等。
二、工程質(zhì)量:乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按甲方提供的圖紙施工,確保質(zhì)量,達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程,所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔(dān),在各項(xiàng)施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購(gòu),甲方要求檢測(cè)的材料需現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè)合格后方可使用。如因設(shè)計(jì)方案或甲方方案變更,乙方必須無(wú)條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的`施工進(jìn)度計(jì)劃如期完成,不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時(shí)間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期 天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從 年 月 日至 年 月 日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有完成,造成工期拖延的,將以合同總價(jià)的5‰每天進(jìn)行罰款,罰款在合同總價(jià)中直接扣除。
五、安全責(zé)任:乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》,盡心盡責(zé)做好安全工作,不準(zhǔn)做對(duì)各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無(wú)理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象,出現(xiàn)一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地,罰金在合同總價(jià)中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果,甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場(chǎng)乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工: 乙方必須達(dá)到市級(jí)文明施工工地要求。
七、施工材料、機(jī)械及用具事項(xiàng):所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運(yùn)輸及保管工作,只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式:根據(jù)所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的90%,留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注: 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程承攬施工合同范文2
發(fā)包方:
承包方:
甲方經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),在 建蓋磚混結(jié)構(gòu)房 屋 層, 約 平方米,F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商,達(dá)成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守:
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具,自行進(jìn)行建筑施工,乙方完成全部工程施工并清除室內(nèi)全部建筑垃圾,甲方按建筑每層人民幣 元/平方米支付工時(shí)費(fèi),結(jié)算面積以雙方驗(yàn)收時(shí)共同確認(rèn)的面積為準(zhǔn)。
二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按雙方確認(rèn)的書(shū)面文件,無(wú)書(shū)面文件的按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、工程勞務(wù)費(fèi)在澆地梁時(shí)付 元;第一層澆頂時(shí)付 元;第二層澆頂時(shí)付 元;其余款項(xiàng)在房屋驗(yàn)收、結(jié)算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務(wù)有關(guān)的稅、費(fèi)全部由乙方承擔(dān)。
五、甲方主要義務(wù)
1、提供施工圖紙給乙方,圖紙經(jīng)乙方簽字后作為施工和驗(yàn)收的依據(jù)。
2、簽收乙方提出的材料計(jì)劃并按乙方要求的材料數(shù)量和質(zhì)量提供各種建筑材料。
3、按約定按時(shí)支付費(fèi)用及時(shí)驗(yàn)收。
六、乙方主要義務(wù):
1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內(nèi)、室外墻面裝飾)、膩?zhàn)臃弁抗蔚裙こ,工程?yīng)達(dá)到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計(jì)劃交甲方購(gòu)買(mǎi),對(duì)甲方購(gòu)買(mǎi)回使用的材料進(jìn)行驗(yàn)收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術(shù)。
4、乙方負(fù)責(zé)出檐蓋青瓦壓高及室內(nèi)半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。
5、柱梁無(wú)凸凹無(wú)蜂窩,如出現(xiàn)柱梁空洞大,由乙方負(fù)責(zé)返工。賠償經(jīng)濟(jì)損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過(guò)1公分。
7、標(biāo)高3.42米,一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工,對(duì)所用工人負(fù)責(zé)完全的法律責(zé)任:乙方必須按安全生產(chǎn)規(guī)程施工、文明施工,施工過(guò)程中的.一切安全事故責(zé)任由乙方自行負(fù)完全責(zé)任。
八、乙方應(yīng)本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材,造成返工、浪費(fèi)的,乙方負(fù)賠償責(zé)任。
九、工程按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合格等級(jí)和雙方書(shū)面約定進(jìn)行驗(yàn)收、交付。
十、工程質(zhì)量保修按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行,保修期一年,自驗(yàn)收合格后開(kāi)始計(jì)算,在保修期內(nèi),乙方依法承擔(dān)保修責(zé)任。保修期滿,房屋無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對(duì)方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協(xié)議未盡事宜依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)處理,雙方補(bǔ)充協(xié)議具有合同效力。
十三、此合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,簽字后生效發(fā)生法律效力。
十四、發(fā)生爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬的合同5
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下協(xié)定:
第一條 工程概況
甲方將新橋鎮(zhèn)德勝村民委員會(huì)辦公室裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
第二條 甲方責(zé)任
1. 開(kāi)工前甲方協(xié)商各方面的.關(guān)系,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。全部或者部分騰空房間,清除影響施工的障礙物,對(duì)于只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施,以影響施工為原則。
2.提供施工期間的水源、電源等必要資源。并說(shuō)明使用事項(xiàng)。
3. 參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收。
第三條 乙方責(zé)任
1.乙方負(fù)責(zé)按市場(chǎng)均價(jià)代為采購(gòu)裝修原料,提供相應(yīng)單據(jù)由甲方專人驗(yàn)收簽字。
2.按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo),根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī),保質(zhì)保量的完成任務(wù)。如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3.乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的工作。乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成。
第四條 付款方式
1.裝修材料款于20xx年底由甲方付清。
2.乙方人員工資按照市場(chǎng)價(jià)格每人165元/天結(jié)算。工資于20xx年底付清85%,剩下15%在20xx年6月份結(jié)算完畢。
第五條 合同解除
1.合同履行完畢后,本合同自動(dòng)解除。
2.合同履行過(guò)程中,可提前解除本合同。
第六條 合同爭(zhēng)議
1.合同工履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決。
2.解決不成的,向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第七條 本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章起生效。
甲方(簽章): 乙方(簽字)
年月日:
承攬的合同6
甲方:_________________廣告裝飾有限責(zé)任公司
乙方:_________________
乙方承攬甲方位于________縣________鎮(zhèn)________街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目:過(guò)街廣告位寬________米,高_(dá)_______米的廣告位廣告布安裝,時(shí)間為_(kāi)_______年________月________日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的.材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險(xiǎn),乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià):________元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:________________乙方:________________
簽字(蓋章):________________簽字(蓋章):________________
承攬的合同7
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
雙方依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他行政法規(guī)和有關(guān)文件,遵循平等自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱:整修堰塘工程
二、工程地點(diǎn):___鎮(zhèn)___村
三、工程內(nèi)容及規(guī)模:
四、工程承包范圍:
五、工程期限:
1、本合同工期為:20___年___月___日開(kāi)工,至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況,工期順延。
。1)施工現(xiàn)場(chǎng)不符合安全施工;
。2)設(shè)計(jì)范圍內(nèi)出現(xiàn)重大變動(dòng);
(3)人力自然災(zāi)害而影響工程進(jìn)度;
。4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款;
六、合同價(jià)款
工程總價(jià):_______元
七、工程質(zhì)量要求
八、價(jià)格及支付方式
九、工程安全
乙方對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行安全文明標(biāo)準(zhǔn)化管理,確保安全施工無(wú)事故,若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故,法律責(zé)任和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。
十、甲方義務(wù)
十一、乙方義務(wù)
十二、工程違約責(zé)任、工程延誤違約
乙方在施工中,質(zhì)量,進(jìn)度,安全,服務(wù)等方面必須按約定執(zhí)行,若一方違約賠償對(duì)方的`一經(jīng)濟(jì)損失。并特別約定:由乙方原因造成工程延誤,乙方自愿承擔(dān)每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的自然原因,由雙方另行協(xié)商。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字后生效,具有同等法律效力。
甲方簽字:_______乙方簽字:_______
20___年___月___日
承攬的合同8
發(fā)包方:________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于________鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設(shè)項(xiàng)目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方________________負(fù)責(zé)施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《________________》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱:________________
2、工程地點(diǎn):________________
3、工程范圍
甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中,土石方承攬工程,________________有限公司測(cè)量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺(tái)和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī),乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
三、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工起計(jì)算工期至_______年_______月_______日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
四、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算,土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方________元整。大寫(xiě):________________元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。
五、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測(cè)地場(chǎng)平達(dá)甲方施工圖紙指定高程,場(chǎng)內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字確認(rèn);
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng),同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。
六、工程量計(jì)算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)場(chǎng)平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測(cè),甲方對(duì)各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測(cè)量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。
七、工程驗(yàn)收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對(duì)乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。
2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
八、甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地,場(chǎng)地的租金費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),運(yùn)土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計(jì)價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設(shè)計(jì)高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和工程測(cè)量;
3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況,并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的.水、電費(fèi)由乙方自行承擔(dān);
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款,不按時(shí)付款造成停工,由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費(fèi)用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時(shí)組織對(duì)乙方所完成工程驗(yàn)收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
九、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團(tuán)體工傷_____單和發(fā)票。
2、自行_____組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進(jìn)場(chǎng)前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過(guò)程中的不規(guī)范行為,并_____承擔(dān)在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
十、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
十一、爭(zhēng)議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十二、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書(shū)面形式補(bǔ)充約定。
十三、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動(dòng)失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國(guó)家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià),超出另行計(jì)價(jià)。
甲方(公章):_________________
________年________月________日
乙方(公章):_________________
________年________月________日
承攬的合同9
甲方:___________________
乙方:___________________
身份證號(hào)碼:_____________
身份證號(hào)碼:_____________
聯(lián)系電話:_______________
聯(lián)系電話:_______________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)等。
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)等。
定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)
(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗(yàn)的根據(jù))
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)等。
定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸?shù)取?/p>
材料名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)交付數(shù)量包裝要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_________________________________________。
第七條 乙方應(yīng)于________年____月____日前向甲方交付定金_____________元;乙方應(yīng)于________年____月____日前向甲方交付預(yù)付款________元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條 甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值______%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值______%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的`時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 法律適用與糾紛解決方式
1.本合同適用中華人民共和國(guó)有關(guān)法律,受中華人民共和國(guó)法律管轄。
2.本合同各方當(dāng)事人對(duì)本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定,凡因本合同發(fā)生的一切爭(zhēng)議,當(dāng)和解或調(diào)解不成時(shí),選擇下列第種方式解決:
(1)將爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
甲方:_____________________
乙方:_______________________
住址:______________________
住址:______________________
聯(lián)系電話:___________________
聯(lián)系電話:__________________
日期:_______________________
日期:______________________
開(kāi)戶銀行:___________________
開(kāi)戶銀行:__________________
賬號(hào):_______________________
賬號(hào):______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點(diǎn):__________________
簽訂地點(diǎn):__________________
承攬的合同10
上訴人:_________________姓名________________性別________________出生日期________________民族________________住所________________工作單位________________電話________________
被上訴人:_________________姓名________________性別________________出生日期________________民族________________住所________________工作單位________________電話________________
上訴人因________________一案,不服________________法院于________________年______月__________日___________字第__________號(hào)判決,現(xiàn)提出上訴。
上訴理由及請(qǐng)求:______________
具狀人:___________
____年_____月_____日
法院上訴人:______________(蓋章)
法定代表人:_____________(簽章)
_年_月_日
承攬的合同11
甲方: (定作方)
地址:×××工業(yè)城
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
乙方: (承攬方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
合同編號(hào): 合同簽訂地:×××工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價(jià) 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求
備 注
四、 加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定:
1. 乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn),該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,需要調(diào)整價(jià)格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷(xiāo)售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費(fèi)計(jì)算方法:
(1) 對(duì)甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格,余額為乙方的加工費(fèi)。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時(shí),甲方必須填寫(xiě)《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個(gè)貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2. 包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù),運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整,標(biāo)識(shí)明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格開(kāi)具合格檢驗(yàn)報(bào)告后,開(kāi)具《收料單》。
6. 甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走,否則,對(duì)包裝物的任何問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設(shè)計(jì)與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2. 模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3. 模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5. 模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6. 模具的所有權(quán):甲方所有。
八、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1. 按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標(biāo)許可的,還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1. 合同生效后 日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過(guò)程隨時(shí)進(jìn)行抽檢;乙方應(yīng)予配合,并免費(fèi)安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問(wèn)題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查,并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書(shū)面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過(guò)3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書(shū)面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購(gòu)并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或樣品檢測(cè)結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義采購(gòu)原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M(jìn)行了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購(gòu)買(mǎi)行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對(duì)所采購(gòu)零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng),但甲方不對(duì)加工零部件的'質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號(hào)的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書(shū),并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助,但其費(fèi)用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。
十、 加工費(fèi)的結(jié)算
1. 加工費(fèi)的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi),扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開(kāi)具發(fā)票,甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的 年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、 驗(yàn)收方法
1. 甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、 對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1. 甲方在驗(yàn)收過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中,應(yīng)說(shuō)明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車(chē)或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見(jiàn)。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書(shū)面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無(wú)法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的,由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè),報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、 乙方違約責(zé)任:
1. 乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計(jì);
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7) 未經(jīng)確認(rèn),私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8) 送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)計(jì)劃。
6. 加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。
十四、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項(xiàng):
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方: 乙方:
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日
承攬的合同12
興建單位:____________(下稱甲方)
施工單位:____________ (下稱乙方)
雙方為了按時(shí)保質(zhì)保量完成工程任務(wù),雙方本著公平、誠(chéng)信的原則,依照《中華人民共和國(guó)合同法》的原則,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,經(jīng)雙方自愿簽訂如下合同條款,共同執(zhí)行。
一、工程概況:
1、工程名稱:____________
2、工程地點(diǎn):____________
3、工程內(nèi)容:消防系統(tǒng)工程
4、承包施工方式:包工、包料、包驗(yàn)收合格(營(yíng)業(yè)前消防安全檢查合格證)。
5、合同工期:本合同簽訂由甲方通知進(jìn)場(chǎng)之日起工(土建完工后叁天內(nèi)消防系統(tǒng)工程完工)。
二、工程施工圖紙問(wèn)題:
1、乙方承包設(shè)計(jì)消防圖紙。建設(shè)單位、施工單位專業(yè)技術(shù)人員確認(rèn)、經(jīng)湛江市公安消防局審核認(rèn)可的正式施工圖為準(zhǔn)施工。
2、施工前五天如因甲方對(duì)施工圖提出變動(dòng),應(yīng)提供書(shū)面變更通知。
三、工程造價(jià)與付款結(jié)算問(wèn)題:
1、消防工程包干總造價(jià)為人民幣含稅金)付款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳。
2、本合同經(jīng)雙方簽訂后生效,甲方在三天內(nèi)支付人民幣
3、工程按圖紙施工完畢后,領(lǐng)到合格證后兩天內(nèi)付清余下的工程款。
4、工程若有增加,施工單位必須事先以書(shū)面形式告知建設(shè)單位,有關(guān)增加的工程量及費(fèi)用事項(xiàng)以甲方簽證為準(zhǔn)。
四、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)排除障礙以保雙方安全施工的工作,具備開(kāi)工條件。
2、做好施工現(xiàn)場(chǎng)通水通電工作,提供方便的施工環(huán)境。
3、協(xié)助乙方辦理有關(guān)消防報(bào)建手續(xù)。
4、在施工期間,由于甲方資金不足,不依時(shí)付款,造成乙方停工,其經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé),工期順延。
5、甲方指定一名代表對(duì)乙方施工進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督、協(xié)調(diào)各方面關(guān)系,并聯(lián)系有關(guān)工程事宜。
6、協(xié)助乙方做好系統(tǒng)調(diào)試及組織驗(yàn)收工作。
乙方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)圖紙的尺寸要求、技術(shù)要求,執(zhí)行有關(guān)國(guó)家規(guī)定的消防工程施工規(guī)范進(jìn)行認(rèn)真施工。
2、負(fù)責(zé)辦理消防工程報(bào)建、驗(yàn)收手續(xù)及相關(guān)一切費(fèi)用由乙方承擔(dān);負(fù)責(zé)向甲方匯報(bào)提供工程進(jìn)度情況。
3、在施工期間也要負(fù)責(zé)安全工作,如發(fā)生安全事故以情況事實(shí)分清,如是乙方造成的,與甲方無(wú)關(guān),否則與乙方無(wú)關(guān)。
4、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)施工,做好整潔衛(wèi)生工作,做到文明施工。
5、確保消防工程施工質(zhì)量,調(diào)試使用功能正常,達(dá)到消防驗(yàn)收要求,竣工驗(yàn)收時(shí),確保通過(guò)湛江市公安消防局的驗(yàn)收。
6、乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公安消防局的`關(guān)系,解決工程疑難問(wèn)題,保證做好工程報(bào)建及驗(yàn)收工作。
7、乙方為甲方工程保修期限為壹年。
五、其他問(wèn)題:
1、由于乙方不按設(shè)計(jì)圖紙的尺寸要求進(jìn)行施工,造成返工,甲方一切損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、因一方違約使合同不能履行,造成另一方經(jīng)濟(jì)損失,由違約方承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償因違約而造成的損失。
3、因乙方違約,合同不能履行,由乙方賠償甲方的一切經(jīng)濟(jì)損失。承擔(dān)違約責(zé)任,即賠償雙倍甲方的預(yù)付工程款。
4、在施工期間因自然災(zāi)害造成乙方損失,由乙方向甲方匯報(bào)實(shí)際損失情況,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
5、工程竣工未經(jīng)驗(yàn)收,甲方擅自投入使用,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由甲方承擔(dān)。
六、總 則:
1、本合同以雙方蓋章,法定代表人簽字后生效,至工程保修期滿付清款項(xiàng)時(shí)自然終止。
2、經(jīng)雙方法定代表人簽訂合同生效時(shí)具有法律效力。
3、本合同未盡事宜,均按《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定辦理。如有爭(zhēng)議,可向乙方所在地法院起訴。
4、本合同共貳份,甲方雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章):____________ 乙方(蓋章):____________
甲方代表簽名: ____________乙方代表簽名:____________
電話: ____________電話:____________
簽訂時(shí)間:____________ 年____________ 月____________ 日____________ 年 ____________月 ____________日
承攬的合同13
承攬人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
定作人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
因甲方系著名設(shè)計(jì)制作公司,具有充足之專業(yè)知識(shí)、技能及相關(guān)資格,可以制作高水準(zhǔn)之設(shè)計(jì);而甲方有意承攬本合同設(shè)計(jì)之制作,乙方亦同意將本合同設(shè)計(jì)交由甲方制作。茲經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,訂立條款如下:
1.設(shè)計(jì)制作內(nèi)容
1.1設(shè)計(jì)名稱:;
1.2設(shè)計(jì)類型:;
1.3參數(shù)規(guī)格:;
1.4具體費(fèi)用:;
1.5備注:;
2.質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)
2.1本合同設(shè)計(jì)之品質(zhì)應(yīng)符合一般公認(rèn)之專業(yè)水準(zhǔn)及乙方要求,不得有任何瑕疵。
2.2本合同設(shè)計(jì)之內(nèi)容,除乙方另有書(shū)面指示外,應(yīng)符合雙方定案后所確認(rèn)之內(nèi)容。
2.3乙方對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容的其他要求:
3.交付時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收。
3.1甲方應(yīng)于年月日前完成本合同設(shè)計(jì)之全部制作(含)并交付給乙方。
3.2交貨地點(diǎn):。
3.3本合同設(shè)計(jì)之驗(yàn)收、交付以乙方書(shū)面簽收確認(rèn)為準(zhǔn)。
3.4提交形式:乙方以形式提交甲方書(shū)面簽收確認(rèn)。
4.價(jià)款及付款方式。
4.1費(fèi)用總額含稅:RMB元(大寫(xiě):人民幣整),甲方提交作品并經(jīng)乙方書(shū)面確認(rèn)合格后予以支付。
4.2付款方式:。
4.3甲方賬戶如下:。
開(kāi)戶銀行:;
戶名:;
賬號(hào):;
4.4甲方應(yīng)在乙方付款前開(kāi)具合法有效的稅務(wù)發(fā)票,否則乙方有權(quán)拒絕支付款項(xiàng)。
5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
5.1本合同設(shè)計(jì)中所使用之著作權(quán)(包括但不限于圖形、音樂(lè)、歌曲、照片及各項(xiàng)道具中之美術(shù)著作或建筑著作),甲方于實(shí)際使用前,均應(yīng)先行取得合法授權(quán),承擔(dān)相關(guān)授權(quán)費(fèi)用,并以合法授權(quán)文件為憑。該項(xiàng)授權(quán)內(nèi)容應(yīng)包括乙方得無(wú)限制地繼續(xù)使用合同設(shè)計(jì)之全部之著作權(quán)。
5.2本合同設(shè)計(jì)系在乙方出資、企劃下所完成之著作,甲乙雙方茲約定本合同設(shè)計(jì)應(yīng)以乙方為著作權(quán)人,乙方對(duì)本合同設(shè)計(jì)享有完整的著作人身權(quán)及財(cái)產(chǎn)權(quán)。
5.3甲方茲申明并保證本合同設(shè)計(jì)絕無(wú)侵害他人肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其它權(quán)利之事情。如有任何第三人出面主張侵害,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)解決之。乙方如因此項(xiàng)糾紛而遭受任何損失或支出任何費(fèi)用(包括合理之律師費(fèi)用),甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償之。
5.4非經(jīng)乙方事前書(shū)面同意,甲方不得將本合同設(shè)計(jì)內(nèi)容和設(shè)計(jì)之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制,或提供予第三人使用。
6.甲乙雙方之權(quán)利。
6.1甲方制作本合同設(shè)計(jì)之過(guò)程,乙方有權(quán)派員參與了解制作過(guò)程,并提出制作之建議。除乙方以正式書(shū)面要求甲方修改或調(diào)整外,前述建議僅供甲方參考,甲方仍應(yīng)對(duì)本合同設(shè)計(jì)之內(nèi)容及品質(zhì)負(fù)全部責(zé)任。
6.2甲方應(yīng)依所約定之內(nèi)容制作,若乙方提出與原內(nèi)容不符之意見(jiàn),甲方應(yīng)配合修正。
6.3于本合同設(shè)計(jì)制作完成后,乙方對(duì)本合同設(shè)計(jì)之內(nèi)容或品質(zhì)如有意見(jiàn),甲方應(yīng)在日內(nèi)配合修改完畢。
6.4甲方承攬乙方項(xiàng)目后,非經(jīng)乙方許可,甲方不得再行委托給第三方。
6.5乙方應(yīng)全力配合甲方開(kāi)展本合同所約定的設(shè)計(jì)工作,并根據(jù)甲方要求及時(shí)提供相關(guān)資料。
6.6乙方應(yīng)按照合同約定的付款期限,及時(shí)向甲方支付相關(guān)設(shè)計(jì)費(fèi)用。
7.違約責(zé)任。
7.1甲方若在約定期限內(nèi)未完成本合同設(shè)計(jì)制作或制作之設(shè)計(jì)無(wú)法令乙方滿意,乙方得以正式書(shū)面通知催請(qǐng)甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金,逾期仍未改善或改善無(wú)法發(fā)揮令乙方滿意之效果,乙方得向甲方請(qǐng)求賠償,每延遲一天,應(yīng)向乙方承擔(dān)合同總金額5‰的違約金,如逾期達(dá)十五日的,則視為甲方不履行本合同,乙方得解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請(qǐng)第三方完成該設(shè)計(jì)的差價(jià)損失等)。
7.2如因甲方在設(shè)計(jì)過(guò)程中非法使用其他權(quán)利人的產(chǎn)品、標(biāo)識(shí)等,造成對(duì)侵權(quán)的,所有責(zé)任又甲方承擔(dān)。乙方可解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.3本合同設(shè)計(jì)制作完成后,若因品質(zhì)不佳或內(nèi)容與附件所示設(shè)計(jì)內(nèi)容不符,且情況嚴(yán)重,乙方有權(quán)單方面解除本合同,甲方除返還原所受領(lǐng)之全部款項(xiàng),還應(yīng)承擔(dān)合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.4乙方應(yīng)在合同簽訂后,按期支付相關(guān)費(fèi)用,如逾期未支付的,每逾期一天,乙方應(yīng)按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金,逾期達(dá)十五日的,則視為乙方不履行本合同,甲方可解除本合同,并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
8、合同解除和終止。
8.1除本合同已約定情形外,出現(xiàn)下列情況之一的,乙方亦有權(quán)解除本合同,并追究甲方違約責(zé)任:
8.1.1甲方提供的設(shè)計(jì)不符合合同約定或有關(guān)法律規(guī)定,無(wú)法滿足乙方使用要求的;
8.1.2未經(jīng)乙方書(shū)面同意,甲方將本合同項(xiàng)目委托給第三方實(shí)施的;
8.1.3甲方未經(jīng)權(quán)利人許可非法使用權(quán)利人產(chǎn)品、標(biāo)識(shí),構(gòu)成侵權(quán)的`;
8.1.4設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,無(wú)法修復(fù)的。
8.2甲方依8.1款解除合同的,甲方需返還乙方已付費(fèi)用及利息,并承擔(dān)合同總價(jià)20%的違約金,違約金尚不足以彌補(bǔ)乙方損失的,甲方還須承擔(dān)賠償責(zé)任。
8.3因乙方原因提前解除或終止合同的,如甲方已全部完成設(shè)計(jì)工作的,乙方應(yīng)支付全部費(fèi)用,相關(guān)設(shè)計(jì)材料歸乙方;如甲方部分完成設(shè)計(jì)工作的,乙方應(yīng)根據(jù)甲方實(shí)際完成的工作量酌情支付費(fèi)用,乙方所支付的費(fèi)用不超過(guò)合同總價(jià)款的%。
9.爭(zhēng)議管轄法院。
9.1甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),當(dāng)事人應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時(shí),雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。
9.2本合同按中華人民共和國(guó)的法律解釋并適用中華人民共和國(guó)的法律。
10.其他約定事項(xiàng)10.1。10.2。10.3。10.4。
11.合同的生效。
11.1本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
11.2本合同一式份,甲方份,乙方份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:乙方:代表人:代表人:地址:地址:電話:電話:
簽約日期:年月日
承攬的合同14
定作方:_______________合同編號(hào):_______________
簽訂地點(diǎn):_______________
承攬方:_______________簽訂時(shí)間:_______________
一、加工標(biāo)的
貨物名稱_______________
型號(hào)_______________
面料_______________
顏色_______________
單位_______________
數(shù)量_______________
單價(jià)_______________
總金額_______________
交貨地點(diǎn)及期限_______________
交期:_______________
出口國(guó):_______________
合計(jì)人民幣(大寫(xiě))_______________
按實(shí)際金額結(jié)算 單價(jià)含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫(xiě))
材料_______________
質(zhì)量_______________
數(shù)量_______________
提供日期_______________
消耗定額_______________
面料.里料_______________
一等_______________
按定單數(shù)量_______________
到位_______________
按實(shí)際排版單耗_______________
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購(gòu)面料、里料、輔料的,承攬方對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)該得到定作方的書(shū)面確認(rèn)方可開(kāi)裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書(shū)面異議,否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),定作方應(yīng)在收到書(shū)面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書(shū)面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項(xiàng):
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),雙方各保留封樣,由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗(yàn)收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方:_______________
代表人:_______________
時(shí)間:_______________
承攬方:_______________
代表人:_______________
時(shí)間:_______________
承攬的合同15
定作單位:
________________項(xiàng)目經(jīng)理部 (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬單位:
________________市________________機(jī)械制造有限公司 (以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條 加工構(gòu)件品名與價(jià)款
一、加工品名:________________華________________高爐大修項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價(jià):每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調(diào)價(jià)文件的影響;已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場(chǎng)地進(jìn)行防腐涂裝,乙方免費(fèi)提供構(gòu)件機(jī)械翻身。
六、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi),乙方開(kāi)具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限:共計(jì)五十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認(rèn)可的加工制作排版圖交付;預(yù)組裝前坡口形成,再進(jìn)行預(yù)組裝驗(yàn)收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點(diǎn):運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地,甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。
第三條 加工材料供應(yīng)與采購(gòu)
一、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn),乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料,排版圖必須經(jīng)過(guò)甲方確認(rèn)后方可下料切割,超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費(fèi)材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費(fèi)。
二、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購(gòu);采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計(jì)要求。
三、乙方自行采購(gòu)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒(méi)有合格證書(shū),且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、具有合格證書(shū)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn),其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān),如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時(shí)內(nèi)清理出場(chǎng)。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時(shí),由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收
一、根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說(shuō)明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國(guó)家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級(jí):一次驗(yàn)收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說(shuō)明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗(yàn)收交付:加工完畢預(yù)組裝后,以國(guó)家頒發(fā)的工程驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙技術(shù)要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,通知甲方屆時(shí)驗(yàn)收,辦理交付手續(xù)。出廠時(shí)必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標(biāo)要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,隨時(shí)接受甲方和業(yè)主的.監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn);如加工質(zhì)量不符合各項(xiàng)要求,乙方應(yīng)無(wú)償返工或修理直至達(dá)到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒、修改的費(fèi)用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無(wú)法修理的,乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。
七、甲方監(jiān)造人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗(yàn)收只代表甲方對(duì)乙方工序質(zhì)量的認(rèn)可,不對(duì)乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。
甲方:_______________
乙方:_______________
日期:_______________
【承攬的合同】相關(guān)文章:
承攬合同03-02
承攬的合同05-04
有關(guān)承攬合同12-27
承攬加工合同12-05
安裝承攬合同04-04
關(guān)于承攬合同07-19
工程承攬合同05-12
承攬加工合同04-15
企業(yè)承攬合同08-14
承攬類合同05-15