關于裝飾合同范文集錦六篇
隨著時間的推移，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家收集的裝飾合同6篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
裝飾合同 篇1
發(fā)包人(簡稱甲方)：
承包人(簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和《福建省建筑裝修管理暫行辦法》等相關法律法規(guī)，甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條工程概況和造價、工期
一、工程概況：
1、甲方裝飾裝修的住房需具產(chǎn)權合法擁有者或產(chǎn)權合法擁有者的書面委托。
乙方需經(jīng)工商行政管理部門核準登記的企業(yè)，并具有經(jīng)建設行政主管部門審批的資質(zhì)證書或裝飾裝修協(xié)會核發(fā)的資質(zhì)資格證書。企業(yè)資質(zhì)。
2、裝飾裝修施工地址：區(qū)(縣)路巷(社區(qū))號樓室。
3、住房結(jié)構(gòu)：房型房廳廚衛(wèi)陽臺，套內(nèi)施工面積平方米。
4、裝飾裝修施工內(nèi)容：見附表一《裝飾裝修工程項目表》。
5、承包方式： (包工包料、包工不包料、包工及部分包料)。
二、工程造價和工期
工程造價必須依據(jù)國家建設主管部門頒布的家裝工程造價標準制定
1、合同總價款：
�。� 元，(大寫)： 元。
其中：
材料費：元，人工費：元，
拆除費：元，清潔、搬運、運輸費：元，
管理費：按總造價%元，稅金%元
合同簽訂生效后，如工程項目、工程量增減、工程款變更等,雙方簽訂補充協(xié)議,工程款按實增減。
2、工期：
自年月日開工，至年月日竣工，工期天。
第二條材料供應
1、甲方提供的材料、設備：
甲方負責采購供應的材料、設備，應是符合設計要求的合格產(chǎn)品。甲方提供的材料、設備按時送達現(xiàn)場后，甲、乙雙方應辦理驗收交接手續(xù)，由乙方負責保管。
2、甲方采購供應的家裝材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用。
3、乙方提供的家裝材料、設備：見附表二《工程主材料報價單》。乙方供應的材料、設備，應提前天通知甲方驗收。未經(jīng)甲方驗收及不符合工程主材料報價要求的，應禁止使用。甲方不按時驗收，應視作驗收，但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。
4、施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的家裝材料、設備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出。甲方知情仍表示同意使用的，由此造成工程質(zhì)量問題，責任由甲方承擔。
5、甲方或者乙方提供的家裝材料應當符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》的環(huán)保合格標準家裝材料。
第三條工程質(zhì)量及驗收
1、本工程執(zhí)行國家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327-20xx)和住宅室內(nèi)裝飾裝修工程相關法律規(guī)定。
2、本工程由 方設計，提供施工圖紙一式 份。圖紙設計費元由方承擔。
3、在施工過程中，甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更家裝材料設備，須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(見附表三《工程項目變更單》)后，方能進行施工，因此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。
4、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和水電、泥水、木作、油漆各道工序的驗收手續(xù)。
工程竣工后，乙方應及時通知甲方在七日內(nèi)組織驗收。驗收按(GB50327-20xx)進行,驗收通過并經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理人員簽字生效后，辦理驗收移交手續(xù)(見附表四《工程質(zhì)量驗收單》)，并由甲方按照約定付清扣除保修金外的全部工程價款。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知乙方，并與乙方協(xié)商另定驗收日期，甲方不得無理拖延。
甲方不能按預約日期參加驗收，由乙方在書面通知甲方后組織人員進行驗收，甲方應予承認。甲方對乙方組織的驗收有異議的，可按雙方共同指定的單位復檢，復檢合格的費用由甲方承擔，不合格的由乙方承擔，乙方返工致工期延長，按逾期交付處理。
5、工程竣工驗收合格，甲方付清工程尾款后，乙方向甲方提供《工程保修單》(見附表六《工程保修單》)。保修期約定為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間外墻防滲為五年。乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
6、工程竣工驗收合格后乙方必須提供室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格表。
7、甲方對工程項目實施監(jiān)理的，甲方應與監(jiān)理單位另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及工程師職責等告知乙方。
第四條安全生產(chǎn)和防火
1、甲方提供的施工場地應符合防火、安全要求，與施工有關的電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道應暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的'管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責修復或賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復或賠償。
2、甲、乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業(yè)管理的有關規(guī)定，施工中不得擅自改變房屋承重結(jié)構(gòu)和拆、改公共用管線和設施。
第五條工程付款及結(jié)算
1、工程付款原則上采取合同正式簽定工程動工前、工程施工中和工程竣工驗收合格分段付款方式，付款包括：材料款、工人工資及管理費用等。付款比例由甲、乙雙方商定。
工程款付款時間表
2、工程結(jié)算必須按實際施工量及結(jié)算標準結(jié)算，甲方付款乙方應開具收據(jù)，甲方應予以保存，避免結(jié)算糾紛。《工程結(jié)算單》見附表五。
第六條雙方職責
1、甲方職責：
(1)在工程裝飾裝修施工前，應向漳州市室內(nèi)裝飾裝修管理監(jiān)督站辦理申報手續(xù)。
(2)甲方應在開工前三日全部或者部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
(3)做好施工中因臨時占用公用部位操作影響鄰里關系等協(xié)調(diào)工作。
(4)工程開工前，甲方應將房屋分戶鑰匙交乙方保管。工程交付時，甲方提供新鎖，由乙方當場負責安裝后交付使用。
(5)施工所在地物業(yè)管理公司如有收取押金的項目，甲方應予以支付。如在整個施工過程中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物業(yè)沒收，乙方應按實對被沒收部分進行全額賠償。
(6)甲方應告知施工所在地物業(yè)管理公司有關物業(yè)管理的規(guī)定，以便乙方遵守執(zhí)行。
(7)甲方應協(xié)助乙方辦理有關乙方工程施工人員、車輛進出小區(qū)手續(xù)，保障乙方順利施工。
2、乙方職責：
(1)乙方應在施工前三天與當?shù)匚飿I(yè)管理公司或房管機構(gòu)協(xié)商，簽訂有關協(xié)議，辦理有關手續(xù)。
(2)在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面，發(fā)現(xiàn)問題應及時通知甲方，由甲方負責解決和協(xié)調(diào)。
(3)早上7時前及晚上7時后不得進行有噪聲的施工作業(yè)。
(4)組織有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現(xiàn)場交底。
(5)乙方負責清運施工中產(chǎn)生的垃圾，并按照物業(yè)管理公司指定的地點堆放。
(6)指派項目經(jīng)理 為乙方駐工地代表，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務。如更換人員，乙方應及時通知甲方。
3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內(nèi)容、裝飾材料及設備的,甲方應及時和乙方協(xié)商并相應順延工期。
第七條違約責任
1、乙方擅自拆改房屋承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，造成安全、質(zhì)量事故，由乙方承擔責任，賠償損失;
2、乙方在工程施工中違反安全、防火法規(guī)造成責任事故，應承擔全部經(jīng)濟損失;
3、因乙方原因致使工程質(zhì)量、安全問題，由乙方負責返工并賠償損失;
4、乙方負責提供的家裝材料和設備，若屬偽劣假冒產(chǎn)品，乙方應承擔按合同約定購置合格產(chǎn)品更換，并承擔因此造成的全部返工費用;
5、乙方在施工前，未向所在物業(yè)管理公司申報手續(xù)，必須承擔包括罰款在內(nèi)的全部責任并補辦手續(xù);
6、甲方按合同約定負責采購供應的家裝材料和設備，交付乙方驗收后，由于乙方保管不善，擅挪它用，乙方必須負責賠償甲方因此造成的全部經(jīng)濟損失;
7、因乙方原因造成工程延期交付使用的，每超過一天應支付違約金元。
8、甲方未向漳州市室內(nèi)裝飾裝修管理監(jiān)站辦理工程申報手續(xù)，必須承擔包括罰款在內(nèi)的全部責任并補辦申報手續(xù);
9、甲方違反合同私自與施工或管理人員更改或增補工程項目，所引起一切后果，由甲方負責，并賠償因此給乙方造成的經(jīng)濟損失;
10、甲方未經(jīng)辦理相關手續(xù)，強行要求乙方拆該原有房屋承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，造成安全、質(zhì)量事故，甲方應承擔包括罰款在內(nèi)的全部經(jīng)濟損失，直至民事責任;
11、甲方提供的家裝材料和設備質(zhì)量不合格造成工程質(zhì)量不合格，其返工費用由甲方承擔，工期順延;
12、由于甲方原因造成延期開工或中途停工，乙方可以順延工程竣工日期，并有權要求甲方支付每天元的停工損失;
13、甲方如未按約定對隱蔽工程進行驗收，乙方可以順延工程竣工和交付日期，并有權要求甲方支付每天元的停工損失;
14、甲方未按合同約定時間付款的，乙方可以順延工程竣工和交付日期，并有權要求甲方支付每天元的損失;
15、工程竣工如因甲方原因造成未辦理驗收、結(jié)算手續(xù)，甲方提前自行入住的，視為工程完工并驗收合格，給乙方造成損失的，應承擔賠償責任。
第八條糾紛處理方式
1、本合同在履行中或者在保修期內(nèi)發(fā)生爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決;也可以向漳州市裝飾裝修協(xié)會或工程所在地的物業(yè)管理公司申請調(diào)解。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時，可以選擇下列方式解決：
(1)依法申請仲裁。
(2)依法向人民法院起訴。
第九條合同的變更和解除
1、合同生效后，任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款%支付違約金，辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，并由責任方按合同總價款%賠償守約方，解除本合同。
3、出現(xiàn)下列情形之一的，甲方有權解除合同：
�、僖蛞曳皆蛟斐晒て谘娱L天以上;
�、谝蛞曳皆�，造成工程質(zhì)量問題嚴重，乙方返工無法達到合同目的;
③乙方提供的材料質(zhì)量不合格或不符合合同約定，乙方又不予更換的;
④乙方施工期間違反物業(yè)管理等規(guī)定，經(jīng)勸阻不予改正的;
⑤乙方施工期間出現(xiàn)嚴重安全事故的。
4、出現(xiàn)下列情形之一的，乙方有權解除合同：
�、偌追轿窗匆�(guī)定辦理有關施工手續(xù)的;
�、谝蚣追皆蛟斐梢曳轿茨苁┕さ�;
�、垡蚣追皆蛟斐晒て谘娱L超過天的;
④甲方未能依約支付乙方工程款，時間超過天的;
⑤因甲方原因造成嚴重安全事故的;
5、合同解除時，有過錯的一方應賠償無過錯方的損失。
第十條其它約定
第十一條附則
1、本合同由甲乙雙方蓋章、簽字后生效。
2、本合同簽訂后，工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，物業(yè)管理公司壹份，鑒證單位備案壹份。合同附表、附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
甲方(簽章)：
電話：
乙方(簽章)：
電話：
鑒證單位：
電話：
簽訂地點：
簽訂日期：年月日
裝飾合同 篇2
甲方：身份證號：
乙方：身份證號：
現(xiàn)有甲、乙合股(合伙)開辦一家裝修設計公司，全名為視界設計裝飾有限公司，全面實施雙方共同投資、共同合作經(jīng)營的決策，成立股份制公司。經(jīng)雙峰合伙人平等協(xié)商，本著互利合作的原則，簽訂本協(xié)議，以供守信。
一、出資的數(shù)額：
甲方出資、占公司股份、出資的形式、出資的時間
乙方出資、占公司股份、出資的形式、出資的時間
二、股權份額及股利分配：
經(jīng)雙方約定，甲方占有公司股份%;乙方占有公司股份%;甲乙雙方以上述占有股份公司的股權份額比例享有分配公司股利，雙方實際投入股本金數(shù)額及比例不作為分配股利的依據(jù)。股份公司若產(chǎn)生利潤后，甲乙雙方可分得的利潤，其余部分留公司作為資本填充。如將股利投入公司作為運作資金，以嘉達資金來源，擴充市場份額，必須經(jīng)雙方同意，并由甲乙雙方同時進行。
三、在合作期內(nèi)的事項約定
1、合伙期限：
合伙期限為年，自年月日起，至年月日止。如公司正常經(jīng)營，雙方五一退了，則合同期自動延續(xù)。
2、入伙、退伙，出資的轉(zhuǎn)讓
A、入伙：需承認本合同;需經(jīng)甲乙雙方同意;執(zhí)行合同規(guī)定的權利義務。
B、退伙：公司正常經(jīng)營不允許退伙;如執(zhí)意退伙，退伙后以退伙時的財產(chǎn)狀
況進行結(jié)算，不論何種方式出資，均以現(xiàn)金結(jié)算;按退伙人的投資股分60%退出。非經(jīng)雙方同意，如一方不愿繼續(xù)合伙，而踢出一方時，則被踢出的一方，被迫退出時，則按公司當時財產(chǎn)狀況進行結(jié)算的60%進行賠償。未經(jīng)合同人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。
3、出資的轉(zhuǎn)讓：允許合伙人轉(zhuǎn)讓自己的.出資。轉(zhuǎn)讓時合伙人有優(yōu)先受讓權，如轉(zhuǎn)讓合伙人以外的第三人，第三人按入伙對待，否則以退伙對待轉(zhuǎn)讓人
4、終止及終止后的事項
合伙因以下事由之一得終止：①合伙期屆滿;②全合伙人同意終止合伙關系;③合伙事業(yè)完成或不能完成;④合伙事業(yè)違反法律被撤銷;⑤法院根據(jù)有關當事人請求判決解散。
合伙終止后的事項：①即行推舉清算人，并邀請中間人(或公證員)參與清算;②清算后如有盈余，則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩余財產(chǎn)的順序進行。固定資產(chǎn)和不可分物，可作價賣給合伙人或第三人，其價款參與分配;③清算后如有虧損，不論合伙人出資多少，先以合伙共同財產(chǎn)償還，合伙財產(chǎn)不足清償?shù)牟糠�，由法人代表出資承擔。
5、糾紛的解決
人之間如發(fā)生糾紛，應共同協(xié)商，本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成，可以訴諸法院。
四、在成立股東后，全權委托________作為公司企業(yè)法人。
五、公司今后如需增資，則甲乙雙方共同出資，各占總投資額的50%。
六、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方共同協(xié)商，本協(xié)議一式2份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字并經(jīng)公司蓋章確認后生效。
甲方(簽字)：時間：
乙方(簽字)：時間：
裝飾合同 篇3
來源：大象填海：日期：20xx-12-05
答辯狀
答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下：
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務，違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務合同的行為：
1、不履行制止并報告不法行為義務。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規(guī)定：“對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為，物業(yè)管理企業(yè)應當制止，并及時向有關行政管理部門報告�！鄙蜿栯姌I(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為，進行教育制止，提請有關部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務。 根據(jù)規(guī)劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構(gòu)造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今，模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。
2、不履行安全保衛(wèi)義務。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現(xiàn)目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個，保安設備、監(jiān)控設備24小時運行�！钡�，原告從沒有按照合同約定運轉(zhuǎn)監(jiān)控設備，給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現(xiàn)故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后，原告不修復，致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的'安全造成了威脅。
4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。
依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》，原告應當保障消防設施設備運轉(zhuǎn)正常。原告非但不履行該項法定義務，甚至破壞消防設施，使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈，不履行物業(yè)服務義務。
根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定，原告提供物業(yè)服務的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經(jīng)通知并取得同意，擅自撤離電業(yè)園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業(yè)服務費用。
因原告不能適當履行物業(yè)服務義務，給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關于先履行抗辯權的規(guī)定，在原告正確履行物業(yè)服務義務之前，答辯人有權拒絕支付物業(yè)服務費用。
因此，請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區(qū)人民法院
答辯人：
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇4
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_________
委托代理人（姓名）：_________
單位：_________
住所地址：_________
聯(lián)系電話：_________
手機號：_________
承包方（以下簡稱乙方）：_________
單位名稱：_________
營業(yè)執(zhí)照號：_________
注冊地址：_________
法定代表人：_________
聯(lián)系電話：_________
委托代表人：_________
聯(lián)系電話：_________
監(jiān)理負責人：_________
聯(lián)系電話：_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建設工程勘察設計管理條例》，以及裝飾行業(yè)的有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條工程項目
甲方委托乙方承擔以下工程監(jiān)理任務：
工程名稱：_________
工程地址：_________
第二條監(jiān)理收費及支付方法
�。ㄒ唬┍竟こ瘫O(jiān)理收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。經(jīng)甲乙雙方商定監(jiān)理收費以工程預算額_________計算，估算總收費_________元，金額大寫_________待工程結(jié)束后進行結(jié)算。
�。ǘ┍竞贤r甲方向乙方預付估算監(jiān)理費總額的20%作為合同定金，監(jiān)理工作完成后，定金抵做工程監(jiān)理費。
（三）工程進度過半時，甲方向乙方撥款付應付監(jiān)理費總額的50%（不含定金）。
�。ㄋ模┕こ舔炇蘸细窈�，甲方向乙方按監(jiān)理概算結(jié)清全部工程監(jiān)理費。
第三條雙方責任
（一）甲方責任
1。如期向乙方提交本合同規(guī)定的有關建設文件和監(jiān)理資料，并保證所提交資料質(zhì)量達到工程監(jiān)理要求。
2。按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程監(jiān)理費。
3。本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方監(jiān)理人員配合時，所需費用由甲方承擔。
�。ǘ┮曳截熑�
1。對開工前期的監(jiān)理工作
�、賹κ┕D設計方案進行會審。
�、趯κ┕挝坏氖┕と藛T進行資格審核和施工組織方案作出評價。
2。原材料、構(gòu)配件及設備的質(zhì)量認可，以及工程投資成本控制。
3。分項、分部工程的檢查和竣工驗收。
4。工程進度進行控制，審核設計、施工總計劃，審核施工進度計劃和材料采購計劃，并對工程進度進行檢查。
第四條違約責任
（一）甲方未在本合同第三條所約定的時間內(nèi)交付工程監(jiān)理費時，甲方從應付監(jiān)理費的次日起計算，每延誤一天，向乙方按應付工程監(jiān)理費的_________償付違約金。
�。ǘ┯捎谝曳奖O(jiān)理錯誤給甲方造成嚴重經(jīng)濟損失時，乙方有責任在監(jiān)理上繼續(xù)采取補救措施，并酌情賠償甲方因此而實際發(fā)生的部分經(jīng)濟損失，全部賠償金額不超過該部分工程的全部監(jiān)理費。
�。ㄈ┘追讲宦男泻贤瑫r，乙方不返回定金，且按乙方實際完成工作量另付監(jiān)理費。乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方定金，同時返還已收取定金外的全部監(jiān)理費。
第五條合同生效、中止與結(jié)束
（一）本合同需經(jīng)甲乙雙方加蓋單位法人公章，并且要有雙方單位法人代表或由法定代表人授權的委托代理人的簽字（或蓋章）方為有效。本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。
�。ǘ┘滓译p方因故需變更或終止本監(jiān)理合同時，應提前兩周書面通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達成協(xié)議前，本合同繼續(xù)有效。
�。ㄈ┮蚣追皆蛞笾型就Ｖ贡O(jiān)理工作的，已付定金不退還；當監(jiān)理工作進行相應監(jiān)理階段不足一半時，甲方應支付該階段監(jiān)理費的一半；監(jiān)理工作進行到超過該監(jiān)理階段的一半時，甲方應支付該階段監(jiān)理費的一半；監(jiān)理工作進行到超過該監(jiān)理階段的`一半時，甲方應支付該階段的全部監(jiān)理費。同時，按本條第（二）款辦理，結(jié)束本工程甲乙雙方合同關系。
（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程監(jiān)理文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部監(jiān)理費之日起，結(jié)束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。
第六條不可抗力
本合同在執(zhí)行過程中，若發(fā)生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行時，甲乙雙方可協(xié)商解決，不受本合同有關條款的約束。
第七條合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第_________種方式解決：
1。向消費者委員會申請調(diào)解；
2。向有管轄權的工商行政管理局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁；
3。向有管轄權的人民法院起訴；
4。其它解決方式：_________
第八條未盡事宜與附加條款
�。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
�。ǘ┍竞贤郊訔l款如下：
第九條合同文本
1。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
2。本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
4。合同履行完后自動終止。
5。本合同實行當事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進行合同鑒證，以保護合同雙方當事人的合法權益。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
委托代理人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日________年____月____日
裝飾合同 篇5
發(fā)包方（以下簡稱甲方）： XXXX
施工方（以下簡稱乙方）： XXXX
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關規(guī)律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市住宅室內(nèi)裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的住宅室內(nèi)裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜達成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1.1 1.21.3 工程內(nèi)容：（見施工圖）
1.4 工程承包方式，雙方商定采取以下第 ⑵ 種承包方式：
⑴ 乙方包工、包施工材料、包部分（或全部）主材（以甲方委托乙方代購主材清單為準）；
⑵乙方包工、包人工及輔助材料，甲方提供主材 1.5 工期： 30天
1.6 合同價款：本合同工程暫定價為（人民幣）600000元；金額大寫： 陸拾 萬元（人民幣）。 合同單價按下表執(zhí)行，數(shù)量以實際計量為準。
第二條工藝要求
地面大理石鋪貼、墻、柱面石材濕貼工藝 1、施工準備
1）施工前應將混凝土墊層清掃干凈，灑水潤濕，如墊層發(fā)現(xiàn)有空鼓現(xiàn)象，應
將其撬起，對空鼓部位重新找平；地面大理石底部防滲透處理完畢。 2） 如墻柱體基層比較光滑，應將其鑿毛后用水泥摻801膠進行拉毛，保證大理石與基層粘結(jié)牢固； 3） 檢查墻柱體的垂直度 2、操作工藝
1） 根據(jù)施工圖及現(xiàn)場測試，熟悉各部位尺寸和做法，弄清洞口邊、角等部位之間的關系； 板塊之間接縫要嚴，一般不留縫隙；
2） 根據(jù)實測情況，確定石材粘貼面厚度，在墻柱面上做幾個灰餅； 3） 嵌縫：全部大理石裝飾完畢后，應將表面清理干凈，并按板材顏色調(diào)制水泥色漿嵌縫，邊嵌縫邊擦干凈，使縫隙密實干凈，顏色一致。 3、質(zhì)量要求
1） 板材與基層粘接應牢固，不應有空鼓；
2） 表面整潔、顏色一致、接縫平直、圖案拼合自然； 3） 石材板塊邊角方正、無裂紋、無缺棱掉角等缺陷。
第三條 甲方義務
3.1 甲、乙雙方簽訂合同時，甲方應將準確的聯(lián)絡地址及通訊方式提供給乙方，以備甲、乙雙方執(zhí)行此合同過程中業(yè)務聯(lián)系之用。 3.2 提供施工期間的水源、電源接駁點，費用乙方自理。 3.3 負責協(xié)調(diào)施工隊正常施工過程中與鄰里之間的關系。
3.4 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責工程過程中的材料和階段性驗收。
第四條 乙方義務
4.1 嚴格按甲方簽字認可的圖紙和工藝施工。
4.2 施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范和質(zhì)量標準，保質(zhì)按期完成工程施工。 4.3 施工中嚴格遵守有關施工安全防護規(guī)定，因違反安全防護規(guī)定出現(xiàn)工傷事故，由乙方自行承擔，與甲方無關。
4.4 施工中嚴格執(zhí)行國家有關施工現(xiàn)場文明施工管理的規(guī)定，做到不污染環(huán)境，不擾民。
4.5 施工中嚴格執(zhí)行有關防火條例，由于施工造成的火災事故，由乙方承擔，給甲方造成損失的，負賠償責任。
4.6 保證施工現(xiàn)場的整潔有序。 4.7 工程竣工后負責清掃施工現(xiàn)場。
4.8 負責做好竣工后交付使用前的成品保護工作（甲方委托他人進行其他施工項目造成交叉施工除外）。
4.9 嚴格執(zhí)行國家、本市及物業(yè)管理部門的強制停止施工和臨時靜音施工規(guī)定。
第五條工程變更
5.1 甲方變更或增減施工項目時，應書面通知乙方，雙方簽署《工程變更單》，明確調(diào)整的價款及工期的相應增減。
5.2合同履行中的各項協(xié)商事宜、項目變更等均須由乙方施工負責人與甲方共同商定并簽署書面協(xié)議或《工程變更單》，任何口頭承諾或口頭協(xié)議無效。 5.3工程增項或變更，在不影響施工計劃的前提下，不順延工期。
第六條材料供應
6.1 由乙方采購的主要施工材料、設備，進場時應通知甲方到現(xiàn)場驗收，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，甲方有權要求更換，如已使用，對工程造成損失的，乙方應負責整修并承擔費用。
6.2 由乙方購買的主要施工材料、設備，在工程施工過程中，甲方如需變更，雙方須先填寫《變更洽談單》，確認品牌及價格后，乙方方可購買，任何口頭承諾無效。
6.3 由甲方負責采購供應的材料、設備，應是符合設計及施工要求的合格產(chǎn)品，并按施工進度送到工地現(xiàn)場，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。因甲方供應料延誤或發(fā)生質(zhì)量問題、規(guī)格差異造成工期延誤以及給工程造成損失的，由甲方承擔。
6.4 雙方所提供的建筑裝飾裝修材料、設備，必須符合國家室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準，有法定有效的檢驗合格報告。
6.5 如甲方指定材料發(fā)生質(zhì)量問題，造成退、換貨以及整修并因此延誤工期的，乙方不承擔責任。
6.6 甲方委托乙方代購“主材”的，須在合同中列明“甲方委托乙方代購主材清單”，并將全部款項交乙方。甲方未書面委托乙方代購而經(jīng)由其他任何人推薦或代購的，乙方不承擔任何責任。
6.7 在施工過程中，如甲方要求更換約定材料，且乙方材料已進場，甲方負責承擔材料運輸費、搬運費。凡由乙方提供的材料，如發(fā)生上述問題造成的損失均由乙方負責。
6.8乙方代購的所有材料必須經(jīng)甲方和現(xiàn)場監(jiān)理驗收，并保持和樣品一致，否則出現(xiàn)的一切責任均由乙方承擔。
第七條 工期延誤
7.1對以下原因造成的竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延： ⑴工程量增加或設計變更； ⑵不可抗力；
⑶甲方同意工期順延的其他情況；
7.2 因甲方未按合同約定完成其約定應負責的工作而影響工期的'，工期順延；因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格或安裝電器等而影響工程質(zhì)量以及施工進度的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題造成返工的，返工費用由乙方承擔工期不順延。
第八條質(zhì)量標準
1、各種石材、墻地磚應符合設計的要求，表面不得有劃痕、缺楞掉角等質(zhì)量缺陷。
2、根據(jù)墻地磚、花崗石的規(guī)格檢查邊長和對角線尺寸按其顏深淺程度,將墻地磚分類碼放。
3、采用水泥作粘結(jié)材料時，所用水泥應是合格的425#以上的水泥，所用的砂應是經(jīng)過篩的中、粗砂，砂漿配合比為：水泥：砂=1：2（體積比）。
4、大理石應根據(jù)其天然紋理及彩的差異，施工前應預排，并將試拼后的板材編號堆放。
5、 基層應清理干凈，凸出部分鑿去，如果是光滑的樓地面，應鑿毛在面（鑿毛面積大于70%），并提前10小時澆水濕潤基層表面。
裝飾合同 篇6
合同編號：_________
施工合同發(fā)包方：_________
住所地址：_________
聯(lián)系方式：_________
手機號：_________
施工合同承包方：_________
單位地址：_________
法定代表人：_________
工程監(jiān)理人：_________
聯(lián)系電話：_________
本工程設計人：_________
聯(lián)系電話：_________
本工程項目經(jīng)理：_________
聯(lián)系電話：_________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程的有關事宜，達成如下條款：
第一條 工程概況
1．1 工程地點及面積：_________
1．2 工程造價：￥_________元，大寫：_________
1．3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式。
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
乙方包工、甲方包全部材料。
1．4 工程期限_________天；開工日期_________年_________月_________日竣工日期_________年_________月_________日
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
3．1 甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。；
3．2 甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份，設計費由甲方支付；
3．3 施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條 甲方義務
4．1 開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；
4．2 開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
4．3 負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系；
4．4 禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)；根據(jù)有關部門規(guī)定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；
4．5 參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收；
4．6 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納，乙方協(xié)助提供物管所需相關材料。
第五條 乙方義務
5．1 施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；
5．2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任；
5．3 嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
5．4 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；
5．5 保證施工現(xiàn)場的'整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場；
5．6 因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；
5．7 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條 工程變更
6．1 為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時調(diào)整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效；凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔；
6．2 合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
6．3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料的提供
7．1 由甲方提供的材料、設備，其規(guī)格、質(zhì)量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔；
7．2 由乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承提；
7．3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費＋材料運輸費；若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
7．4 除合同注明外，五金、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場；若需要乙方代購，加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第八條 工期延誤
8．1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
工程量變化和設計變更；
不可抗力；
甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；
甲方同意工期順延的其他情況。
8．2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
8．3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
8．4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條 質(zhì)量標準
9．1 雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第項標準驗收：
《gb50210-20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》
《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》
其它驗收標準：_________
9．2 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時：
可向成都市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協(xié)會投訴進行調(diào)解；
如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
第十條 工程驗收和保修
10．1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收：
水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
油漆、面層涂料施工前驗收；
竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；
10．2 工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單。
第十一條 工程款支付方式
11．1 雙方約定按以下第_________種方式支付工程款：
合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：
支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日第二次隱蔽工程驗收后3日內(nèi)第三次竣工驗收合格后4日內(nèi)
其他支付方式：_________
11．2 工程驗收合格后2日內(nèi)，乙方應在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應在工程結(jié)算單上簽字，甲方并同時向乙方結(jié)清工程尾款。
11．3 甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結(jié)清后，乙方應甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條 違約責任
12．1 合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償；
12．2 工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利；
12．3 甲方未按期支付第二次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金；
12．4 由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
12．5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。
第十三條 合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第_________種方式解決：
向_________仲裁委員會申請仲裁；
向人民法院起訴。
第十四條 幾項具體規(guī)定
14．1 工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；
14．2 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用_________元，；
14．3 施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用；
14．4 施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分；下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條 附則
15．1 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包；
15．2 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字后生效，甲、乙雙方各持一份；
15．3 凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字后生效，三方各持一份；
15．4 合同履行完后自動終止；
15．5 本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
15．6 合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
第十六條 其它約定條款_________
甲方：_________ 乙方：_________
法定代表人：_________ 委托代理人：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見：_________
委托代理人：_________
聯(lián)系電話：_________
_________年____月____日
【裝飾合同】相關文章：
裝飾工程合同07-13
關于裝飾合同07-20
裝飾設計合同07-21
裝飾施工合同06-15
裝飾公司合同07-26
裝飾裝修合同04-30
裝飾設計合同【薦】10-23
精選裝飾合同4篇10-07
【熱門】裝飾設計合同07-06
裝飾設計合同【熱】08-20