- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同【薦】
在人們越來越相信法律的社會中,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多,合同是對雙方的保障又是一種約束。合同有不同的類型,當(dāng)然也有不同的目的,以下是小編整理的加工承攬合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
加工承攬合同1
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點(diǎn):
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點(diǎn):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同,共同遵守。
第一條 加工地材名稱及單價(jià)
一、砂石料加工為綜合包干單價(jià),單價(jià)內(nèi)含人工費(fèi)、機(jī)械維修費(fèi)、材料費(fèi)、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費(fèi)、場內(nèi)裝車費(fèi)、所有加工用電費(fèi)、機(jī)械燃油費(fèi)付郵費(fèi)、料具費(fèi)、照明費(fèi)、所有人員工資、人員進(jìn)出場費(fèi)、管理費(fèi)、利潤等。
二、乙方在開工后,必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。
第二條 機(jī)械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠現(xiàn)場,提供所有設(shè)備(含碎石設(shè)備_____臺、裝載機(jī)_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機(jī)____臺、電力設(shè)施、生活設(shè)施),由乙方利用路基挖方料(山碴)進(jìn)行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
第三條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工,其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標(biāo)準(zhǔn)。
第四條 加工砂石料數(shù)量
本工程在________時(shí)間內(nèi)預(yù)計(jì)加工砂石料數(shù)量合計(jì)為________萬m33,具體數(shù)量由甲方向乙方下達(dá)使用計(jì)劃,乙方應(yīng)按甲方下達(dá)的計(jì)劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計(jì)劃,確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價(jià)款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認(rèn)過領(lǐng)料單作為計(jì)算依據(jù)制作計(jì)價(jià)單,并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價(jià)款,該計(jì)價(jià)單由甲方計(jì)劃經(jīng)營部、工程部、機(jī)物部進(jìn)行簽認(rèn),經(jīng)總工程師審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價(jià)款的憑據(jù)。
二、甲方根據(jù)計(jì)價(jià)單按80%的比例支付計(jì)量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個(gè)月之內(nèi)付清給乙方,保證金待合同履行完畢后或合同終止____個(gè)月內(nèi)不計(jì)利息退還。(若出現(xiàn)安全事故,甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付)。
第六條 甲方權(quán)利義務(wù)
一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員,實(shí)施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計(jì)量、試件取樣、試驗(yàn)進(jìn)行管理,對乙方工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。
二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權(quán)收回本合同項(xiàng)下的全部或部分加工承攬任務(wù),終止與乙方的合同關(guān)系,合同終止時(shí)一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計(jì)量費(fèi)用。
三、負(fù)責(zé)提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場地,如有場地電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負(fù)責(zé)。
四、負(fù)責(zé)提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。
五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系。
六、負(fù)責(zé)下達(dá)砂、碎石等石料需用量計(jì)劃,確保每天所需的石料。
七、負(fù)責(zé)組織車輛運(yùn)輸吧原材料(山碴)運(yùn)輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場,并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用(場內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)由乙方承擔(dān))。
第七條 乙方權(quán)利和義務(wù)
在滿足合同約定的前提下,乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項(xiàng)。
一、上足本工作的'生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn),組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓(xùn),嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作,若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任由乙方自理,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
二、在合同期內(nèi),乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志,做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作,有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。
第八條 違約責(zé)任
一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達(dá)的使用計(jì)劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時(shí),價(jià)差費(fèi)用由乙方承擔(dān),如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場采購時(shí)價(jià)差費(fèi)用與甲方承擔(dān),且停工達(dá)______天以上甲方需負(fù)責(zé)支付乙方停工期間費(fèi)用。
二、原材料、成品(即使經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不合格)或半成品僅限于本項(xiàng)目建設(shè)使用,乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備,僅用于本項(xiàng)目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則,乙方承擔(dān)_______萬元人民幣的違約金,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權(quán)解除合同。
三、乙方不得將本合同項(xiàng)下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包。否則,甲方有權(quán)終止合同,并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時(shí),交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份;乙方執(zhí)_____份。
甲方:
授權(quán)代理人:
合同訂立日期:
乙方:
授權(quán)代理人:
合同訂立日期:
加工承攬合同2
定作方:(以下簡稱甲方)________
承攬方:(以下簡稱乙方)________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:__________
貨號:__________
面料:__________
顏色:__________
尺碼:__________
第二條服裝數(shù)量
1、計(jì)量單位:__________
2、數(shù)量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:__________________
提供日期:__________
單價(jià):__________
總金額:__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報(bào)酬
1、加工單價(jià):__________
2、總金額(元):__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_,外用_包裝,包裝費(fèi)由__________方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_________。
第九條服裝驗(yàn)收
1、驗(yàn)收期間:_________。
2、認(rèn)真核對貨物的`品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3、驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致
驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),對于再次檢驗(yàn),不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
第十條定金/預(yù)付貨款
1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元。甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。
2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元。甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報(bào)酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項(xiàng)。
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價(jià)款,在雙方?jīng)]有例外約定時(shí),乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
。1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失。乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
甲方(簽章):_________
乙方(簽章):_________
簽訂地點(diǎn):_________
簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
加工承攬合同3
合同編號:____________________
定作方:____________________
承攬方:____________________
簽訂地點(diǎn):____________________
簽訂時(shí)間:____________________
一、加工標(biāo)的
貨物名稱:____________________型號:____________________
面料:____________________顏色:____________________
單位數(shù)量:____________________單價(jià):____________________
總金額:____________________交貨地點(diǎn)及期限:____________________
交期:____________________ 出口國:____________________
合計(jì)人民幣____________________,(大寫)____________________,按實(shí)際金額結(jié)算( 單價(jià)含線、稅 、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料質(zhì)量:____________________數(shù)量:____________________
提供日期:____________________定額:____________________ (面料,里料一律按定單數(shù)量到位。)
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的.損失由承攬方負(fù)責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項(xiàng):
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起立即生效,如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項(xiàng)雙方協(xié)議解決。
定做方:____________________ 承攬方 :____________________
代表人 :____________________ 代表人:____________________
時(shí) 間:____________________時(shí) 間 :____________________
加工承攬合同4
需 方:
供 方:
為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務(wù)和職責(zé),按《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,同意簽定以下合同條款,具體如下:
一、本加工產(chǎn)品全部用于 ,不得轉(zhuǎn)移到其它工程項(xiàng)目上使用,否則造成的后果均由需方自行負(fù)責(zé)。
二、材料規(guī)格和技術(shù)要求:根據(jù)需方提供的施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。
三、需方如有圖紙變更或增加設(shè)計(jì)聯(lián)系單,應(yīng)按合同約定在制作求前2天提供書面材料,如未按合同約定提供書面變更材料,供方概不負(fù)責(zé),需方確需進(jìn)行變更的,所發(fā)生的費(fèi)用損失全部由需方自行承擔(dān)。
四、材料制作要求:鋼材材質(zhì)按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)聯(lián)系單要求,產(chǎn)品制作應(yīng)滿足現(xiàn)行規(guī)范要求,達(dá)到合格等級。
五、材料數(shù)量、單價(jià)、金額:
材料名稱數(shù)量單位單價(jià)(元)金額(元)備注
數(shù)量按理論實(shí)際計(jì)算
略
合 計(jì)
以上產(chǎn)品包括原材料單價(jià),制作加工工人工資、輔助材料費(fèi)用 。
注:本制作合同中H型鋼的價(jià)格以 年 月 日制定的'合同價(jià)格為準(zhǔn)。
六、制作及提貨時(shí)間: 年 月 日提貨。
七、提貨方式:需方負(fù)責(zé)送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現(xiàn)場。
八、付款方式:
另行協(xié)商。
九、結(jié)算方式:需方在最后一批貨出廠前2天內(nèi)與供方核對工程量,供方結(jié)算貨物按圖紙理論計(jì)算,核實(shí)后雙方在結(jié)算單上簽字或蓋章,如需方未在2天內(nèi)核對工程量,則視為默認(rèn),按供方提供的工程量為準(zhǔn)。
十、產(chǎn)品出廠應(yīng)由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名,貨物的所有權(quán)自貨款付清后轉(zhuǎn)移,如未付清貨款,貨物屬供方所有。
十一、技術(shù)要求:供方應(yīng)隨貨物提供產(chǎn)品出廠合格證或質(zhì)保書,現(xiàn)場探傷試驗(yàn)由需方自行負(fù)責(zé),供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套,費(fèi)用需方負(fù)責(zé)。
十二、違約責(zé)任:
1、需方未按合同支付貨款的,按應(yīng)付貨款余款的1支付違約金。
2、需方在提貨時(shí)間無故不來提貨,經(jīng)的供方催促15日內(nèi)未提貨的按500元∕天支付違約金。
3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單,導(dǎo)致制作工期延長的,工期予以延長。
十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化,則產(chǎn)品出廠價(jià)按重新提供圖紙當(dāng)天的供方出廠價(jià)為準(zhǔn)。
十四、爭議解決:未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決,協(xié)商不成,雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式三份,供方執(zhí)二份,需方執(zhí)一份,雙方蓋章或簽字、預(yù)付款進(jìn)入供方賬戶后生效,加工產(chǎn)品提取完畢,貨款付清后終止。
需 方:
供 方:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
訂立合同時(shí)間:年 月 日
加工承攬合同5
委托方:______
加工方:______
依據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款之日起開始計(jì)算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量___%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起,合同單價(jià)不因市場價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式:
需方自提,運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后____萬元為定金,____萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后___天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,甲方付款提貨,且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方必須在___小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前___天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯(cuò)誤,甲方必須在乙方提出后___小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5、____月_____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后____天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí),市場價(jià)格上漲的,按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場價(jià)格下跌的,按照雙方協(xié)議解決。
七、乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí),需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告,合格證明等技術(shù)資料一式四份。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃,__年___月____日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗(yàn)收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),并在____小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,應(yīng)立即停止使用,并在___小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后____個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的'貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供___天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天___元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為___天,超過__天時(shí),乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:______
乙方:______
__________年__________月__________日
加工承攬合同6
合同編號:______________
發(fā)包方:______(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以______縣財(cái)政局預(yù)(決)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣______元)計(jì)取
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:____,_____年______月______日前全部交貨。
、、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、邸b運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
、、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝;
、凇⒔(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價(jià)值扣除%做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
、佟⒓、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
、凇⒁曳浇回浐5日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。
、、剩余的合同標(biāo)的.額______%價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責(zé)任
、、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額______%的違約金;
、、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支______%%的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
、、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
、、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交______委員會仲裁;
、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、凇⒑贤瑘(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)______________(蓋章)承包方(全稱)______________(蓋章)
經(jīng)辦人:______________經(jīng)辦人:______________
單位地址:______________單位地址:______________
開戶銀行:______________開戶銀行:______________
賬號:______________賬號:______________
電話:______________電話:______________
傳真:______________傳真:______________
郵政編碼:______________郵政編碼:______________
_______年_______月_______日____年____月____日
加工承攬合同7
定作人:
簽訂地點(diǎn):
承攬人:
簽訂時(shí)間:年月日
第一條 加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
加工物規(guī)格計(jì)量、報(bào)酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號單位、單價(jià)金額合計(jì)
合計(jì)人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計(jì)量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條 報(bào)酬的`結(jié)算方式及期限:
第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責(zé)任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項(xiàng):
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
賬號:
賬號:
經(jīng)辦人:
郵政編碼:
郵政編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
加工承攬合同8
定作單位:______________ (以下簡稱甲方)
承攬單位:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條 加工構(gòu)件品名與價(jià)款
一、加工品名:某項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價(jià):每噸_______元整人民幣(_______元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定,不受市場物價(jià)浮動和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響;已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進(jìn)行防腐涂裝,乙方提供構(gòu)件機(jī)械翻身。
六、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi),乙方開具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限:共計(jì)____日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認(rèn)可的.加工制作排版圖交付;預(yù)組裝前坡口形成,再進(jìn)行預(yù)組裝驗(yàn)收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點(diǎn):運(yùn)輸至甲方指定場地,甲方負(fù)責(zé)卸車。
第三條 加工材料供應(yīng)與采購
一、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn),乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料,排版圖必須經(jīng)過甲方確認(rèn)后方可下料切割,超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費(fèi)材料按同期市場價(jià)在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費(fèi)。
二、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計(jì)要求。
三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn),其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān),如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時(shí)內(nèi)清理出場。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時(shí),由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收
一、根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級:一次驗(yàn)收合格
三、保修期限:保修________年。
四、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗(yàn)收交付:加工完畢預(yù)組裝后,以國家頒發(fā)的工程驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙技術(shù)要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,通知甲方屆時(shí)驗(yàn)收,辦理交付手續(xù)。出廠時(shí)必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標(biāo)要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,隨時(shí)接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn);如加工質(zhì)量不符合各項(xiàng)要求,乙方應(yīng)無償返工或修理直至達(dá)到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M(fèi)用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的,乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。
七、甲方監(jiān)造人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗(yàn)收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認(rèn)可,不對乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。
定作單位:______________
承攬單位:______________
______年________月_______日
加工承攬合同9
定作人:____________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:____________________簽約人:____________________
定作人承辦單位:____________________聯(lián)絡(luò)人:____________________聯(lián)系電話:____________________
定作人機(jī)構(gòu)地址:____________________傳真電話:____________________
承攬人:____________________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:____________________簽約人:____________________
承攬人營業(yè)執(zhí)照:____________________生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明:____________________
承攬人機(jī)構(gòu)地址:____________________聯(lián)系人:____________________聯(lián)系電話:____________________
銀行開戶許可證:____________________開戶行____________________賬戶:____________________
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬元。
第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣萬元)
1、____________________
2、____________________
3、____________________
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍(lán)色陽光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對比,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
、佟⒔回洉r(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的'安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
、、乙方對制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
、、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
、、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
、堋⑹S嗟暮贤瑯(biāo)的額5%(_____元)價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任
、、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金;
、、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責(zé)任s
、、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
、邸⒁曳轿窗春贤蟮臅r(shí)間交付報(bào)刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、佟⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,報(bào)刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出
補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:____________________
___年___月___日
乙方:____________________
___年___月___日
加工承攬合同10
甲方:________________
乙方:________________
依照《_____________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī),在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,達(dá)成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:輕型鋼架棚
2、工程地點(diǎn):________工業(yè)園區(qū),________塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:________________平方,附工程詳單,見-3
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價(jià)________________,總造價(jià)________________元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預(yù)付總造價(jià)________%,柱子立起再付________%,驗(yàn)收后再付________%,剩余________%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工,________天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入_____,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從_____金中解決,不足部分由乙方承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。
7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費(fèi)用,負(fù)責(zé)外圍治安秩序,乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費(fèi)由乙方承擔(dān),甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù),如一方違約,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________乙方:________________
________年________月________日
加工承攬合同11
定做方:__________
承攬方:__________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
(1)主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價(jià)約___________;
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價(jià)約___________;
(3)其他:以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式:
1、合同總價(jià)暫定為___________,______________________。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________,______________________給乙方作為合同定金。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測項(xiàng)目:
(3)試驗(yàn)檢測費(fèi)用:合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸:
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的'構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任:
按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方:__________
乙方:__________
時(shí)間:__________
加工承攬合同12
承攬方(甲方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方(乙方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
風(fēng)險(xiǎn)提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識。
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
風(fēng)險(xiǎn)提示:
定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí),要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
風(fēng)險(xiǎn)提示:
運(yùn)輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具?偟囊笫沁\(yùn)費(fèi)低、運(yùn)速快、貨物安全到達(dá)。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。
此外,運(yùn)輸費(fèi)用的負(fù)擔(dān),應(yīng)結(jié)合貨物價(jià)款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
第十條轉(zhuǎn)包
風(fēng)險(xiǎn)提示:
在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時(shí)交付工作成果,應(yīng)當(dāng)在合同中與定作人進(jìn)行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權(quán)解除合同。
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
。1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的`價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(____)項(xiàng)處理:
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
加工承攬合同13
甲方(定作方):______ 乙方(承攬方):______
根據(jù)《_____》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_______。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):_______;系列:_______;噸位:_______;單價(jià)約_______元(大寫:_______);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):_______;系列:_______;噸位:_______;單價(jià)約_______元(大寫:_______);
(3)其他:以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式
1、合同總價(jià)暫定為______元,(大寫______)(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付______元,(大寫______)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測項(xiàng)目:______。
(3)試驗(yàn)檢測費(fèi)用:合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間:_______年_______月_______日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的`墊木,盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)祝⒑炞终J(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章):_____________
法定代表人:_____________ 法定代表人:_____________
委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
_______年_______月_______日 _______年_______月_______日
加工承攬合同14
定作方:
合同編號:
承攬方:
簽訂日期:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,達(dá)成以下合同條款。
一、 加工成品:
二、加工成品質(zhì)量要求:
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,下料后再提出原料質(zhì)量問題的,造成定作方損失的,承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的,應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的.復(fù)制品。
五、價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金按照如下約定計(jì)算:
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交貨時(shí)間: 。
2、交貨地點(diǎn):定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。
九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé),費(fèi)用承攬方承擔(dān)。
十、費(fèi)用結(jié)算
結(jié)算時(shí)間:
十一、承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話號碼:
已方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話號碼:
時(shí)間: 年 月 日
加工承攬合同15
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執(zhí)行。
一、乙方負(fù)責(zé)為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品,產(chǎn)品雕花單價(jià)雙方確認(rèn),(詳見附件《雕花單價(jià)表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機(jī),打磨機(jī)等機(jī)器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預(yù)與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認(rèn)后予以封存。
五、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的樣品或設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行加工,甲方提供的樣品或設(shè)計(jì)圖紙?jiān)谡G闆r下,能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并由甲方自行決定是否變更設(shè)計(jì)圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工,_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的.,在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工,非標(biāo)的必須在兩天內(nèi)完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗(yàn)收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,乙方必須給予配合與協(xié)助。驗(yàn)收不合格產(chǎn)品,乙方必須負(fù)責(zé)無條件返修。乙方不得對其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂,一經(jīng)查明有此種行為,甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,必須完全配套,并由甲方品質(zhì)管理員驗(yàn)收簽名,甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認(rèn),方可結(jié)算加工費(fèi)。
九、加工費(fèi)按月結(jié)算。當(dāng)月加工的產(chǎn)品,乙方必須在下月______號前將當(dāng)月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財(cái)務(wù)部予以確認(rèn),甲方在下月底____日前將當(dāng)月加工費(fèi)以_______付款方式付給乙方。
八、違約責(zé)任:
1、乙方不能按期限交貨,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金。違約金計(jì)算,每遲延一天,按其價(jià)款總額的_______%計(jì)算,還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機(jī)密及信息。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價(jià)為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
承攬加工合同12-05
承攬加工合同04-15
加工承攬合同05-25
加工承攬合同02-20
產(chǎn)品承攬加工合同02-04
【熱門】承攬加工合同01-27
加工承攬合同【熱門】04-15
產(chǎn)品加工承攬合同08-25
【熱】加工承攬合同05-10